185063 / 2010-07-13 - Administracja samorządowa / Urząd Miejski w Przemkowie (Przemków)

Zgodny z tonerem 106R02611 Żółty (dual pack) marki FullPrint

Cena: 121.77 PLN

Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej przy ul. Plac Targowy 1A
w Przemkowie

Opis zamówienia

1. Zakres robót do wykonania
-docieplenie stropodachu budynku styropianem,
-wymiana obróbek blacharskich,
-wymiana rynien i rur spustowych,
-wymiana instalacji odgromowej,
-rozbiórka i wybudowanie kominów ponad dachem,
-wykonaniem nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną,
-wymiana starych nieszczelnych okien drewnianych na nowe z PCV,
-wymiana parapetów zewnętrznych na powlekane blaszane,
-wymiana parapetów betonowych wewnętrznych na kamienne,
-docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
-wykonaniem nowych tynków elewacyjnych cienkowarstwowych,
-roboty różne towarzyszące.

2.Charakterystyka ogólna budynku

-powierzchnia działki ~1.330m2,
-powierzchnia zabudowy ~342,5m2,
-powierzchnia zieleni ~987,5m2,
-długość budynku (13,86+6,00)m,
-szerokość budynku 20,66m,
-kubatura budynku ~2.730m3.

3. Kolorystyka elewacji oraz rozwiązania architektoniczne
- boniowanie poziome (szerokość 40 cm, wysunięte od 2-4cm),
- opaski okienne szerokości ~25-30cm, gr. 2-3cm,
- boniowanie poziome międzyokienne (elewacja północna) szerokość ~25cm,
- elewacja południowa, na ścianie boniowanej ma być umieszczony herb Przemkowa wykonany w technologii przestrzennej:
wysokość ~120cm, materiał styrodur, grubość podstawy 10 cm, elementy graficzne 2-4 cm, całość pomalowana farbą odporną na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Kolorystykę sporządzono na podstawie wzorników firmy STO. Dopuszcza się zastosowanie farb innych firm o równorzędnych parametrach kolorystycznych.

Tynki cienkowarstwowe wykonać jako: tynk mineralny tzw. baranek o ziarnach 1,5 mm malowany farbami silikatowymi.

UWAGI:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie technicznym oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Należy bezwzględnie przestrzegać bezpieczeństwa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 185063

Data publikacji: 2010-07-13

Nazwa: Urząd Miejski w Przemkowie

Ulica: plac Wolności 25

Numer domu: 25

Miejscowość: Przemków

Kod pocztowy: 59-170

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 076 831 92 10

Adres strony internetowej: www.przemkow.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej przy ul. Plac Targowy 1A
w Przemkowie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Zakres robót do wykonania
-docieplenie stropodachu budynku styropianem,
-wymiana obróbek blacharskich,
-wymiana rynien i rur spustowych,
-wymiana instalacji odgromowej,
-rozbiórka i wybudowanie kominów ponad dachem,
-wykonaniem nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną,
-wymiana starych nieszczelnych okien drewnianych na nowe z PCV,
-wymiana parapetów zewnętrznych na powlekane blaszane,
-wymiana parapetów betonowych wewnętrznych na kamienne,
-docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
-wykonaniem nowych tynków elewacyjnych cienkowarstwowych,
-roboty różne towarzyszące.

2.Charakterystyka ogólna budynku

-powierzchnia działki ~1.330m2,
-powierzchnia zabudowy ~342,5m2,
-powierzchnia zieleni ~987,5m2,
-długość budynku (13,86+6,00)m,
-szerokość budynku 20,66m,
-kubatura budynku ~2.730m3.

3. Kolorystyka elewacji oraz rozwiązania architektoniczne
- boniowanie poziome (szerokość 40 cm, wysunięte od 2-4cm),
- opaski okienne szerokości ~25-30cm, gr. 2-3cm,
- boniowanie poziome międzyokienne (elewacja północna) szerokość ~25cm,
- elewacja południowa, na ścianie boniowanej ma być umieszczony herb Przemkowa wykonany w technologii przestrzennej:
wysokość ~120cm, materiał styrodur, grubość podstawy 10 cm, elementy graficzne 2-4 cm, całość pomalowana farbą odporną na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Kolorystykę sporządzono na podstawie wzorników firmy STO. Dopuszcza się zastosowanie farb innych firm o równorzędnych parametrach kolorystycznych.

Tynki cienkowarstwowe wykonać jako: tynk mineralny tzw. baranek o ziarnach 1,5 mm malowany farbami silikatowymi.

UWAGI:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie technicznym oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Należy bezwzględnie przestrzegać bezpieczeństwa.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/10/2010

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w kwocie 3.800,00 zł.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie:
wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada wiedzę i doświadczenie w podobnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby posiadał doświadczenie w realizacji podobnego przedmiotu zamówienia, min. na jednym obiekcie o podobnej kubaturze i zbliżonej wartości.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,
b) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji projektowej, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin umowy,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych,
w tym m.in.: długotrwałe opady atmosferyczne (śnieg, deszcz), niskie temperatury, powodzie, wichury, huragan, tornado,
d) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonaniu robót powstałych z winy Zamawiającego a spowodowanych okolicznościami, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, mających wpływ na prowadzenie
i realizację robót,
e) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy,
f) zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy lub późniejszej eksploatacji budynku,
g) uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
h) zmiany terminu rozliczenia lub przesunięć wypłaty transz dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy
w przypadku:
a)dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy,
b)wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego,
c)zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d)zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
e)zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
f)zmiany wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowym - załącznik do umowy,
g)zmiany harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-czasowo-finansowego, zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych (etapów robót),
h)w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość spowolnienia lub chwilowych przerw w realizacji robót. Wykonawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, zostanie wówczas sporządzony stosowny aneks oraz zmiana harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego, jeżeli będzie miało to zastosowanie.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków.

Data składania wniosków, ofert: 28/07/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, punkt informacyjny, parter.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe zadanie ujęto w projekcie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, na który złożono wniosek aplikacyjny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Kody CPV:
452600007 (Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453200006 (Roboty izolacyjne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Podobne przetargi