401888 / 2012-10-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Oryginalny toner 106R00674 Żółty wydajny marki Xerox

Cena: 1051.64 PLN

System sygnalizacji alarmów w serwerowniach i punktach dystrybucyjnych sieci strukturalnej w budynkach Sądu Okręgowego w Łodzi przy Pl. Dąbrowskiego 5
i ul. Narutowicza 64

Opis zamówienia

Instalacja systemu sygnalizacji alarmów w serwerowniach i punktach dystrybucyjnych sieci strukturalnej w Budynkach Sądu Okręgowego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5 i ul.Narutowicza 64.
Zakres robót.
1.Instalacja sygnalizacji alarmów w 2 serwerowniach i 5 punktach dystrybucyjnych w oparciu o następujące elementy podłączone do dwóch central alarmowych
(zainstalowanych w dwóch serwerowniach ) :
a. czujki temperatury ,
b. czujki zalania wodą ,
c. czujki ruchu ,
d. przekaźniki obecności napięcia 230 V - zasilającego serwerownie i punkty dystrybucyjne
e. kamery ( poprzez moduły przetwarzania sygnału wideo ) .
2.Instalację zasilania za rozdzielnic 230 V do central sygnalizacji alarmów w serwerowniach (Wszelkie wymienione w dokumentacji technicznej materiały mogą być zastąpione przez materiały inne równoważne (posiadające te same lub lepsze parametry użytkowe , funkcjonalne i techniczne co materiały/urządzenia wskazane w dokumentacji).
Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz muszą spełniać parametry techniczne przywołane w dokumentacji.

Szczegółowy zakres ilościowy prac elektrycznych i niskoprądowych wg opisu, zestawienia materiałów i rysunków projektowych.

3. Wymogi ogólne wykonawstwa robót:
3.1. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie sądu, muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, nie mogą być uciążliwe dla funkcjonowania instytucji, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.
Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

3.2. Zakres prac obejmuje również uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika, wymiany elementów zużytych przy czynnościach rozruchu.
3.3.Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych prób i badań, dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej.
3.4. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie bardzo uciążliwych robót musi być realizowana poza normalnymi godzinami pracy sądów (realizacja w godz. 16ºº-00ºº) i w dni wolne od pracy i święta.
3.5. Wykonawca dokona szczególnej staranności dla zapewnienia w trakcie robót pełnego bezpieczeństwa przebywających w budynku osób trzecich.
3.6. Prowadzić prace zgodnie z Projektem, ustaleniami technicznymi z Projektantem i Inwestorem, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz przepisami BHP i P-POŻ, w tym również bezwzględnego używania kasków ochronnych i kamizelek ostrzegawczych.
3.7. Stosować bezwzględny zakaz palenia tytoniu wewnątrz obiektu.
3.8. Termin rozpoczęcia prac - 5 dni od podpisania umowy. Strony ustalają termin zakończenia prac określonych - 14 dni od dnia podpisania umowy.
3.9. Gwarancja 36 m-cy.
3.10. Zamawiający nie zapewnia wykonawcy pomieszczeń socjalnych i magazynowych w obiekcie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 401888

Data publikacji: 2012-10-16

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
System sygnalizacji alarmów w serwerowniach i punktach dystrybucyjnych sieci strukturalnej w budynkach Sądu Okręgowego w Łodzi przy Pl. Dąbrowskiego 5
i ul. Narutowicza 64

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Instalacja systemu sygnalizacji alarmów w serwerowniach i punktach dystrybucyjnych sieci strukturalnej w Budynkach Sądu Okręgowego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5 i ul.Narutowicza 64.
Zakres robót.
1.Instalacja sygnalizacji alarmów w 2 serwerowniach i 5 punktach dystrybucyjnych w oparciu o następujące elementy podłączone do dwóch central alarmowych
(zainstalowanych w dwóch serwerowniach ) :
a. czujki temperatury ,
b. czujki zalania wodą ,
c. czujki ruchu ,
d. przekaźniki obecności napięcia 230 V - zasilającego serwerownie i punkty dystrybucyjne
e. kamery ( poprzez moduły przetwarzania sygnału wideo ) .
2.Instalację zasilania za rozdzielnic 230 V do central sygnalizacji alarmów w serwerowniach (Wszelkie wymienione w dokumentacji technicznej materiały mogą być zastąpione przez materiały inne równoważne (posiadające te same lub lepsze parametry użytkowe , funkcjonalne i techniczne co materiały/urządzenia wskazane w dokumentacji).
Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz muszą spełniać parametry techniczne przywołane w dokumentacji.

Szczegółowy zakres ilościowy prac elektrycznych i niskoprądowych wg opisu, zestawienia materiałów i rysunków projektowych.

3. Wymogi ogólne wykonawstwa robót:
3.1. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie sądu, muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, nie mogą być uciążliwe dla funkcjonowania instytucji, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.
Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

3.2. Zakres prac obejmuje również uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika, wymiany elementów zużytych przy czynnościach rozruchu.
3.3.Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych prób i badań, dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej.
3.4. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie bardzo uciążliwych robót musi być realizowana poza normalnymi godzinami pracy sądów (realizacja w godz. 16ºº-00ºº) i w dni wolne od pracy i święta.
3.5. Wykonawca dokona szczególnej staranności dla zapewnienia w trakcie robót pełnego bezpieczeństwa przebywających w budynku osób trzecich.
3.6. Prowadzić prace zgodnie z Projektem, ustaleniami technicznymi z Projektantem i Inwestorem, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz przepisami BHP i P-POŻ, w tym również bezwzględnego używania kasków ochronnych i kamizelek ostrzegawczych.
3.7. Stosować bezwzględny zakaz palenia tytoniu wewnątrz obiektu.
3.8. Termin rozpoczęcia prac - 5 dni od podpisania umowy. Strony ustalają termin zakończenia prac określonych - 14 dni od dnia podpisania umowy.
3.9. Gwarancja 36 m-cy.
3.10. Zamawiający nie zapewnia wykonawcy pomieszczeń socjalnych i magazynowych w obiekcie.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 14

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie:
wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającą na wykonaniu roboty budowlanej w budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł;

Potencjał techniczny: na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna:
wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

inne_dokumenty:
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji
ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we
właściwym rejestrze

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców
d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej
Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy,
dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.
- zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi
proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c.
Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót
powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach:
a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie
wykonania robót,
b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez
podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Łodzi Samodzielna Sekcja ds. zamówień publicznych Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź

Data składania wniosków, ofert: 31/10/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Łodzi Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź BIURO PODAWCZE

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
453120007 (Instalowanie systemów alarmowych i anten)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453143004 (Instalowanie infrastruktury okablowania)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453162007 (Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453153001 (Instalacje zasilania elektrycznego)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

Podobne przetargi