82269 / 2010-04-13 - Administracja rządowa terenowa / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Gdańsk)

Oryginalny toner C-EXV3 (1x795g) Czarny marki Canon

Cena: 207.06 PLN

1. Udrożnienie koryta rzeki Motławy w km 18+530 ÷ 41+980;

2. Udrożnienie koryta rzeki Raduni w km 65+000 ÷ 71+300;

3. Udrożnienie koryta rzeki Wierzycy - koszenie roślinności wodnej
w km 141+420 ÷ 147+850;

4. Udrożnienie koryta rzeki Wierzycy - koszenie roślinności wodnej
w km 153+980 ÷ 157+050;

5. Udrożnienie koryta rzeki Liwy - koszenie roślinności wodnej
w km 0+000 ÷ 25+315.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie - koszenie roślinności wodnej na wyznaczonych odcinkach rzek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania robót dla poszczególnych Części, zawarty jest w Część III SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 82269

Data publikacji: 2010-04-13

Nazwa: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ulica: ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Numer domu: 9/19

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-804

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 058 326 18 88, 3261877

Numer faxu: (058) 326 18 89

Adres strony internetowej: www.rzgw.gda.pl

Regon: 19053664100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Udrożnienie koryta rzeki Motławy w km 18+530 ÷ 41+980;

2. Udrożnienie koryta rzeki Raduni w km 65+000 ÷ 71+300;

3. Udrożnienie koryta rzeki Wierzycy - koszenie roślinności wodnej
w km 141+420 ÷ 147+850;

4. Udrożnienie koryta rzeki Wierzycy - koszenie roślinności wodnej
w km 153+980 ÷ 157+050;

5. Udrożnienie koryta rzeki Liwy - koszenie roślinności wodnej
w km 0+000 ÷ 25+315.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie - koszenie roślinności wodnej na wyznaczonych odcinkach rzek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania robót dla poszczególnych Części, zawarty jest w Część III SIWZ.

Kody CPV:
452440009 (Wodne roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 5

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny:
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót
budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami. Wykonawca winien dysponować kosiarką pływającą (według wzoru - załącznik nr 4
do IDW).

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru - załącznik nr 2 do IDW).

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

6.I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
6.I.1 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki hydrologiczno-meteorologiczne np. zbyt niska temperatura powietrza i wody powodująca opóźnienia w rozwoju roślinności wodnej, susza, silne opady uniemożliwiające prowadzenie robót, dokonywanie odbiorów;
6.I.2 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, np. wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;
6.I.3 zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
b) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
6.I.4 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy
6.I.5 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, mimo
iż opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:
a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu wykonania umowy, o niemożliwości ukończenia jej wykonywania w tym terminie;
b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonywania umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 6.I.1 - 6.I.4 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

6.II Płatności
a) Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy.
b) Miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.
6.III Pozostałe zmiany
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę;
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.
6.IV Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6.V Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;
d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.rzgw.gda.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

Data składania wniosków, ofert: 28/04/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, pok. 317

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
1. Udrożnienie koryta rzeki Motławy w km 18+530 ÷ 41+980;

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie - koszenie roślinności wodnej i hakowanie na wyznaczonych odcinkach rzeki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania robót dla Części 1, zawarty jest w Część III SIWZ.

Kody CPV:
452440009 (Wodne roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2010

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
2. Udrożnienie koryta rzeki Raduni w km 65+000 ÷ 71+300;

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie - koszenie roślinności wodnej i hakowanie na wyznaczonych odcinkach rzeki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania robót dla Części 2, zawarty jest w Część III SIWZ.

Kody CPV:
452440009 (Wodne roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)

Czas: D

Data zakończenia: 31/07/2010

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 3

Nazwa:
3. Udrożnienie koryta rzeki Wierzycy - koszenie roślinności wodnej
w km 141+420 ÷ 147+850;

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie - koszenie roślinności wodnej na wyznaczonych odcinkach rzeki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania robót dla Części 3, zawarty jest w Część III SIWZ.

Kody CPV:
452440009 (Wodne roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)

Czas: D

Data zakończenia: 31/07/2010

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 4

Nazwa:
4. Udrożnienie koryta rzeki Wierzycy - koszenie roślinności wodnej
w km 153+980 ÷ 157+050;

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie - koszenie roślinności wodnej na wyznaczonych odcinkach rzeki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania robót dla Części 4, zawarty jest w Część III SIWZ.

Kody CPV:
452440009 (Wodne roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)

Czas: D

Data zakończenia: 31/07/2010

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 5

Nazwa:
5. Udrożnienie koryta rzeki Liwy - koszenie roślinności wodnej
w km 0+000 ÷ 25+315.

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie - koszenie roślinności wodnej na wyznaczonych odcinkach rzeki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania robót dla Części 5, zawarty jest w Część III SIWZ.

Kody CPV:
452440009 (Wodne roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)

Czas: D

Data zakończenia: 31/07/2010

Kod kryterium cenowe: A

Podobne przetargi