217651 / 2012-10-12 - Administracja samorządowa / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Rumia)

Wykonanie robot geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce oznaczonej nr ew. gruntu 53/4 obręb 0007 w Rumi

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geologicznych z zastosowaniem robót geologicznych przy wykonaniu otworu wiertniczego (studziennego) dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na działce oznaczonej nr ew. gruntu 53/4 obręb 0007 w Rumi przy ulicy Mickiewicza 49.
Roboty geologiczne należy wykonać zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego
NR OS-369/2012 z dnia 05.10.2012 roku zatwierdzającą projekt robót geologicznych opracowany przez Zakład Usług Hydrogeologicznych mgr Zygmunt Kiliński w Gdańsku oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót geologicznych otworu .
W ramach realizacji zamówienia, w zakresie robót geologicznych należy wykonać:
1) wiercenie,
2) zabudowę filtra studziennego,
3) montaż pompy głębinowej,
4) pompowanie oczyszczające i pomiarowe wraz z stabilizacją zwierciadła wody,
5) demontaż pompy głębinowej oraz wiertnicy, oraz likwidacja placu wierceń
6) sporządzenie dokumentacji hydrologicznej
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy realizacji przedmiotu zamówienia następujących ustaleń :
Prace geologiczne mogą być wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Przed przystąpieniem do wiercenia należy dokonać szczegółowej lokalizacji otworu
w terenie z udziałem zamawiającego, wykonawcy wiercenia oraz nadzoru geologicznego.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. ( Dz. U. 2002, Nr 109, poz. 961 ze zm.) wykonawca prac wiertniczych zobowiązany jest do prowadzenia bieżących raportów wiertniczych.
Prace wiertnicze planuje się wykonać do głębokości 30 metrów.
Wiercenie otworu projektuje się wykonać jedną kolumną rur wiertniczych o średnicy 406mm. Po zafiltrowaniu otworu, stalowe rury wiertnicze o średnicy 406 mm zostaną wyciągnięte.
W otworze zostanie zabudowany filtr PCV o średnicy 250/280 mm oraz rurka piezometryczna wykonana z rur PE o średnicy 32 mm (do chlorowania I pomiarów położenia zwierciadła wody).
Konstrukcja filtru przedstawia się w następujący sposób:
o rura podfiltrowa - rura PCV o średnicy 250/280 mm I długości 2,0m;
o część czynna filtra - filtr siatkowy PVC o średnicy 250/280 mm I długości 5m;
o rura nadfiltrowa - rura PVC o średnicy 250/280 mm, wyprowadzona do powierzchni terenu.
Po wykonaniu otworu i zakończeniu prac terenowych Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia otworu w sposób trwały, do czasu podjęcia prac uzbrajających otwór. Dozór nad robotami geologicznymi zapewni Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Istniejące urządzenia i obiekty na terenie działki nr ew. 53/4 obręb 0007 w Rumi nie mogą zostać naruszone lub uszkodzone w trakcie realizacji zamówienia.
Teren budowy po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uporządkować, wyrównać i przywrócić do stanu przed wejściem na roboty, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych wykonanymi robotami geologicznymi.
Ewentualne szkody, skutki szkód lub nieszczęśliwych wypadków w stosunku
do Zamawiającego, i osób trzecich powstałe podczas realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt pokryć i naprawić.
Po zakończeniu prac i badań sporządzona zostanie dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby i wydajność eksploatacyjną wykonanego ujęcia. Zakres opracowania będzie zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. 2011 nr 291 poz. 1714).
Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy, a w szczególności:
- zmiany kierownika robót geologicznych lub osoby pełniącej dozór geologiczny budowy o których mowa w § 7 umowy;
- zmiany ustawowej stawki VAT zgodnie z § 3 ust. 4 umowy ;
- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy tzn.:
1. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:
a) przekazanie terenu budowy;
b) przekazanie dokumentów budowy;
c) przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub usunięcie wad w dostarczonej dokumentacji;
d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:
a) zawieszenia robót przez Zamawiającego;
b) zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy;
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i technologią wykonania robót;
d) siły wyższej (np.: powódź, epidemia, strajki,mróz itp. mające wpływ na realizację umowy)
e) wystąpieniem zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności niewybuchy, niewypały, wykopaliska archeologiczne.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 217651

Data publikacji: 2012-10-12

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ulica: ul. Mickiewicza 49

Numer domu: 49

Miejscowość: Rumia

Kod pocztowy: 84-230

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 0-58 7711736

Numer faxu: 0-58 7711737 wew. 200

Adres strony internetowej: www.mosir.rumia.pl

Regon: 00063797300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robot geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce oznaczonej nr ew. gruntu 53/4 obręb 0007 w Rumi

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geologicznych z zastosowaniem robót geologicznych przy wykonaniu otworu wiertniczego (studziennego) dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na działce oznaczonej nr ew. gruntu 53/4 obręb 0007 w Rumi przy ulicy Mickiewicza 49.
Roboty geologiczne należy wykonać zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego
NR OS-369/2012 z dnia 05.10.2012 roku zatwierdzającą projekt robót geologicznych opracowany przez Zakład Usług Hydrogeologicznych mgr Zygmunt Kiliński w Gdańsku oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót geologicznych otworu .
W ramach realizacji zamówienia, w zakresie robót geologicznych należy wykonać:
1) wiercenie,
2) zabudowę filtra studziennego,
3) montaż pompy głębinowej,
4) pompowanie oczyszczające i pomiarowe wraz z stabilizacją zwierciadła wody,
5) demontaż pompy głębinowej oraz wiertnicy, oraz likwidacja placu wierceń
6) sporządzenie dokumentacji hydrologicznej
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy realizacji przedmiotu zamówienia następujących ustaleń :
Prace geologiczne mogą być wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Przed przystąpieniem do wiercenia należy dokonać szczegółowej lokalizacji otworu
w terenie z udziałem zamawiającego, wykonawcy wiercenia oraz nadzoru geologicznego.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. ( Dz. U. 2002, Nr 109, poz. 961 ze zm.) wykonawca prac wiertniczych zobowiązany jest do prowadzenia bieżących raportów wiertniczych.
Prace wiertnicze planuje się wykonać do głębokości 30 metrów.
Wiercenie otworu projektuje się wykonać jedną kolumną rur wiertniczych o średnicy 406mm. Po zafiltrowaniu otworu, stalowe rury wiertnicze o średnicy 406 mm zostaną wyciągnięte.
W otworze zostanie zabudowany filtr PCV o średnicy 250/280 mm oraz rurka piezometryczna wykonana z rur PE o średnicy 32 mm (do chlorowania I pomiarów położenia zwierciadła wody).
Konstrukcja filtru przedstawia się w następujący sposób:
o rura podfiltrowa - rura PCV o średnicy 250/280 mm I długości 2,0m;
o część czynna filtra - filtr siatkowy PVC o średnicy 250/280 mm I długości 5m;
o rura nadfiltrowa - rura PVC o średnicy 250/280 mm, wyprowadzona do powierzchni terenu.
Po wykonaniu otworu i zakończeniu prac terenowych Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia otworu w sposób trwały, do czasu podjęcia prac uzbrajających otwór. Dozór nad robotami geologicznymi zapewni Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Istniejące urządzenia i obiekty na terenie działki nr ew. 53/4 obręb 0007 w Rumi nie mogą zostać naruszone lub uszkodzone w trakcie realizacji zamówienia.
Teren budowy po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uporządkować, wyrównać i przywrócić do stanu przed wejściem na roboty, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych wykonanymi robotami geologicznymi.
Ewentualne szkody, skutki szkód lub nieszczęśliwych wypadków w stosunku
do Zamawiającego, i osób trzecich powstałe podczas realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt pokryć i naprawić.
Po zakończeniu prac i badań sporządzona zostanie dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby i wydajność eksploatacyjną wykonanego ujęcia. Zakres opracowania będzie zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. 2011 nr 291 poz. 1714).
Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy, a w szczególności:
- zmiany kierownika robót geologicznych lub osoby pełniącej dozór geologiczny budowy o których mowa w § 7 umowy;
- zmiany ustawowej stawki VAT zgodnie z § 3 ust. 4 umowy ;
- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy tzn.:
1. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:
a) przekazanie terenu budowy;
b) przekazanie dokumentów budowy;
c) przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub usunięcie wad w dostarczonej dokumentacji;
d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:
a) zawieszenia robót przez Zamawiającego;
b) zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy;
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i technologią wykonania robót;
d) siły wyższej (np.: powódź, epidemia, strajki,mróz itp. mające wpływ na realizację umowy)
e) wystąpieniem zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności niewybuchy, niewypały, wykopaliska archeologiczne.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2012

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót geologicznych polegających na wykonaniu min. 1 otworu wiertniczego (studziennego) dla ujęcia wód podziemnych o głębokości min. 30m z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
- co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą określone przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) kwalifikacje w zakresie geologii w kategorii IV lub V uprawniające do wykonywania czynności polegających na kierowaniu pracami geologicznymi lub odpowiadające im kwalifikacje, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- co najmniej jedną osobą posiadającą określone przepisami ustawy z dnia
9 czerwca 2011r Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) kwalifikacje w zakresie geologii w kategorii IV lub V uprawniające do wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi z zastosowaniem robót geologicznych lub odpowiadające im kwalifikacje, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby jedna osoba jednocześnie pełniła funkcję kierownika robót oraz osoby wykonującej czynności dozoru geologicznego.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
Oświadczenie, że oferowane roboty geologiczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - złożone np. w treści formularza ofertowego.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy, a w szczególności:
- zmiany kierownika robót geologicznych lub osoby pełniącej dozór geologiczny budowy o których mowa w § 7 umowy;
- zmiany ustawowej stawki VAT zgodnie z § 3 ust. 4 umowy ;
- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy tzn.:
1.Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:
a) przekazanie terenu budowy;
b) przekazanie dokumentów budowy;
c) przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub usunięcie wad w dostarczonej dokumentacji;
d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:
a) zawieszenia robót przez Zamawiającego;
b) zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy;
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i technologią wykonania robót;
d) siły wyższej (np.: powódź, epidemia, strajki,mróz itp. mające wpływ na realizację umowy)
e)wystąpieniem zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności niewybuchy, niewypały, wykopaliska archeologiczne.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mosir.rumia.pl; bip.mosir.rumia.madkom.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 49
84-230 Rumia

Data składania wniosków, ofert: 29/10/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 08:00

Miejsce składania:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 49
84-230 Rumia

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
452622209 (Wiercenie studni wodnych)

Podobne przetargi