29260 / 2011-02-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Lublińcu (Lubliniec)

Oryginalny toner 841102 Purpurowy marki Ricoh

Cena: 758.50 PLN

Roboty budowlane - remont korytarzy i holi wraz z wymianą drzwi wewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont korytarzy i holi wraz
z wymianą drzwi wewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3, polegający w szczególności na gruntownej renowacji: posadzki, słupów i kolumn z kamienia, ozdobnych balustrad, kamiennych stopni schodowych oraz malowanie ścian i sufitów, a także wymiana drzwi wewnętrznych
w stylu dotychczasowych, wykonanie gablot ogłoszeniowych.
Budynek Sądu Rejonowego jest ujęty w ewidencji zabytków.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
2.1Dokumentacja projektowa (opis techniczny - punkt 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5 oraz rysunek nr 2-Projekt rzut parteru, rysunek nr 3-Projekt rzut I piętra, rysunek nr 4-Projekt rzut II piętra, rysunek nr 8-Przekroje, rysunek nr 14-Wykaz Drzwi, rysunek nr 16-Projekt drzwi Dp-3 do korytarza na parterze, rysunek nr 18 -Widok drzwi projektowanych, rysunek nr 19-Detal drzwi projektowanych, rysunek nr 20-Detal zawiasu drzwi projektowanych, rysunek nr 21-Projekt parapetów okiennych - klatka schodowa, rysunek nr 22-Projekt poręczy przyściennej, rysunek nr 23-Detal poręczy i rysunek nr 24-gablota informacyjna - załącznik nr 8 do SIWZ.
2.2specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ;
2.3przedmiar robót z 16.02.2011 r. na wymianę drzwi - załącznik nr 10 do SIWZ;
2.4przedmiar robót z 15.02.2011 r. na remont pomieszczeń (korytarze i hole) - załącznik nr 11 do SIWZ;
2.5szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy - załącznik nr 12 do SIWZ.
3.Drzwi wewnętrzne (Dp-1 i Dp-4) zostaną wykonane zgodnie z projektem w stylu dotychczasowych (rysunek 14, 18, 19 i 20), pomalowane farbą słabo rozprzestrzeniającą ogień oraz zgodnie z drzwiami wykonanymi w roku 2010 w kilku pomieszczeniach sądu (toalety i duża sala rozpraw na II piętrze). Drzwi zostały wykonane przez firmę ZUPH Stolarstwo Ogólne - LEGAR Sławomir Legędź z siedzibą Gręboszów 19B, 97-403 Drużbice (pomalowane farbą firmy ICA - bejca koloryzująca IN 2018, lakier ogniotrwały).
4.Dodatkowo zgodnie z projektem drzwi Dp-1 na holach głównych na poszczególnych piętrach muszą spełniać normę drzwi EI30.
5.Drzwi (Dp-3) na parterze, I piętrze i II piętrze między głównym holem, a bocznym korytarzem zostaną wykonane zgodnie z rysunkiem nr 16. Uwaga: zmiana stolarki na parterze w stosunku do projektu - zamiast z blachy tytanowej drzwi mają być wykonane z drewna sosnowego, i pomalowane jak drzwi Dp-1 i Dp-4. (jak w punkcie 3 i 4).
6.Uwaga: Zgodnie z przedmiarem robót na wymianę drzwi na parterze należy wykuć otwór w korytarzu 1.1 do pomieszczenia 1.21 i wykonać drzwi i futryny jak pozostałe drzwi Dp-1 o wymiarze 80x205. Obok drzwi wymienionych należy wykuć dla pracowników ochrony okienko oddzielające pomieszczenie 1.21 i 1.1. Wymiary 100x100 (szyba P-4 lub P-5), otwór obudowany drewnem w stylu drzwi.
7.Dokładny kolor ścian zostanie uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM i projektantem po podpisaniu umowy.
8.Dokumentacja projektowa (rysunek nr 2-Projekt rzut parteru, rysunek nr 3 -Projekt rzut I piętra, rysunek nr 4-Projekt rzut II piętra) dostępna w siedzibie Sądu Rejonowego w Lublińcu.
9.Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe.
10.Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.
11.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
12.Dokładne wymiary WYKONAWCA powinien sprawdzić w naturze.
13.Od WYKONAWCÓW oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 29260

Data publikacji: 2011-02-24

Nazwa: Sąd Rejonowy w Lublińcu

Ulica: ul. Sądowa 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Lubliniec

Kod pocztowy: 42-700

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 0-34 3515100, 3515156

Numer faxu: 0-34 3515133

Adres strony internetowej: www.lubliniec.sr.gov.pl

Regon: 00032210000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - remont korytarzy i holi wraz z wymianą drzwi wewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont korytarzy i holi wraz
z wymianą drzwi wewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3, polegający w szczególności na gruntownej renowacji: posadzki, słupów i kolumn z kamienia, ozdobnych balustrad, kamiennych stopni schodowych oraz malowanie ścian i sufitów, a także wymiana drzwi wewnętrznych
w stylu dotychczasowych, wykonanie gablot ogłoszeniowych.
Budynek Sądu Rejonowego jest ujęty w ewidencji zabytków.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
2.1Dokumentacja projektowa (opis techniczny - punkt 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5 oraz rysunek nr 2-Projekt rzut parteru, rysunek nr 3-Projekt rzut I piętra, rysunek nr 4-Projekt rzut II piętra, rysunek nr 8-Przekroje, rysunek nr 14-Wykaz Drzwi, rysunek nr 16-Projekt drzwi Dp-3 do korytarza na parterze, rysunek nr 18 -Widok drzwi projektowanych, rysunek nr 19-Detal drzwi projektowanych, rysunek nr 20-Detal zawiasu drzwi projektowanych, rysunek nr 21-Projekt parapetów okiennych - klatka schodowa, rysunek nr 22-Projekt poręczy przyściennej, rysunek nr 23-Detal poręczy i rysunek nr 24-gablota informacyjna - załącznik nr 8 do SIWZ.
2.2specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ;
2.3przedmiar robót z 16.02.2011 r. na wymianę drzwi - załącznik nr 10 do SIWZ;
2.4przedmiar robót z 15.02.2011 r. na remont pomieszczeń (korytarze i hole) - załącznik nr 11 do SIWZ;
2.5szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy - załącznik nr 12 do SIWZ.
3.Drzwi wewnętrzne (Dp-1 i Dp-4) zostaną wykonane zgodnie z projektem w stylu dotychczasowych (rysunek 14, 18, 19 i 20), pomalowane farbą słabo rozprzestrzeniającą ogień oraz zgodnie z drzwiami wykonanymi w roku 2010 w kilku pomieszczeniach sądu (toalety i duża sala rozpraw na II piętrze). Drzwi zostały wykonane przez firmę ZUPH Stolarstwo Ogólne - LEGAR Sławomir Legędź z siedzibą Gręboszów 19B, 97-403 Drużbice (pomalowane farbą firmy ICA - bejca koloryzująca IN 2018, lakier ogniotrwały).
4.Dodatkowo zgodnie z projektem drzwi Dp-1 na holach głównych na poszczególnych piętrach muszą spełniać normę drzwi EI30.
5.Drzwi (Dp-3) na parterze, I piętrze i II piętrze między głównym holem, a bocznym korytarzem zostaną wykonane zgodnie z rysunkiem nr 16. Uwaga: zmiana stolarki na parterze w stosunku do projektu - zamiast z blachy tytanowej drzwi mają być wykonane z drewna sosnowego, i pomalowane jak drzwi Dp-1 i Dp-4. (jak w punkcie 3 i 4).
6.Uwaga: Zgodnie z przedmiarem robót na wymianę drzwi na parterze należy wykuć otwór w korytarzu 1.1 do pomieszczenia 1.21 i wykonać drzwi i futryny jak pozostałe drzwi Dp-1 o wymiarze 80x205. Obok drzwi wymienionych należy wykuć dla pracowników ochrony okienko oddzielające pomieszczenie 1.21 i 1.1. Wymiary 100x100 (szyba P-4 lub P-5), otwór obudowany drewnem w stylu drzwi.
7.Dokładny kolor ścian zostanie uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM i projektantem po podpisaniu umowy.
8.Dokumentacja projektowa (rysunek nr 2-Projekt rzut parteru, rysunek nr 3 -Projekt rzut I piętra, rysunek nr 4-Projekt rzut II piętra) dostępna w siedzibie Sądu Rejonowego w Lublińcu.
9.Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe.
10.Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.
11.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
12.Dokładne wymiary WYKONAWCA powinien sprawdzić w naturze.
13.Od WYKONAWCÓW oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454211005 (Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających: Powtórzenie zamówień tego samego rodzaju.

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2011

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
ZAMAWIAJĄCY nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
ZAMAWIAJĄCY uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty budowlane polegające na renowacji pomieszczeń w budynkach zabytkowych lub wpisanych do ewidencji zabytków o wartości kontraktów co najmniej 300.000 zł. brutto każdy. Niespełnienie przez WYKONAWCĘ któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie WYKONAWCY.

Potencjał techniczny:
ZAMAWIAJĄCY nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
ZAMAWIAJĄCY uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialne za kontrolę jakości oraz kierowanie robotami budowlanymi. Osoby te muszą posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku podpisania umowy z WYKONAWCĄ, do wykonania robót budowlanych zostaną dopuszczone przez ZAMAWIAJĄCEGO wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Niemożność wykazania się WYKONAWCY dysponowaniem osób do wykonania zamówienia w treści jak w postawionym kryterium spowoduje wykluczenie WYKONAWCY.

Sytuacja ekonomiczna:
ZAMAWIAJĄCY uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA przedłoży dokument opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 100.000 zł. związanej z przedmiotem zamówienia.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał);
2. parafowany projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ;
3. oświadczenie o powierzeniu części robót podwykonawcom, ze wskazaniem zakresu robót, które wykonywać będą podwykonawcy załącznik nr 7 do SIWZ - oryginał.
4. ostemplowane i podpisane szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy - załącznik nr 12 do SIWZ.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia robót odstępstw od dokumentacji technicznej lub uwarunkowań organizacyjnych leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza ewentualną możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lubliniec.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Lublińcu ul. Sądowa 3, 42-700 Lubliniec

Data składania wniosków, ofert: 16/03/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Lublińcu ul. Sądowa 3, 42-700 Lubliniec pokój nr 8 (biuro podawcze)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi