210771 / 2014-10-06 - Inny: samorządowa jednostka organizacyjna / Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Katowice)
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2013 i 2014 roku
Opis zamówienia
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2013 i 2014 roku część nr 1: ciek Dankówka w km 5+925 - 6+000 w m. Dankowice gm. Wilamowice
część nr 2: ciek Domaczka w km 4+990 - 5+040 w m. Czaniec gm. Porąbka
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 210771
Data publikacji: 2014-10-06
Nazwa: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Ulica: ul. Sokolska 65
Numer domu: 65
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-087
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 32 25 83 076
Numer faxu: 32 25 82 743
Adres strony internetowej: www.szmiuw.pl
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna
Inny rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka organizacyjna
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2013 i 2014 roku
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2013 i 2014 roku część nr 1: ciek Dankówka w km 5+925 - 6+000 w m. Dankowice gm. Wilamowice
część nr 2: ciek Domaczka w km 4+990 - 5+040 w m. Czaniec gm. Porąbka
Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak
Ilość części: 2
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Zaliczka: Nie
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Wiedza i doświadczenie:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże że:
- w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej zakres:
Dla części nr 1: ciek Dankówka w km 5+925 - 6+000 w m. Dankowice gm. Wilamowice
- gabionów typu ciężkiego z prętów stalowych w ilości min. 100 m3
- budowli siatkowo-kamiennych w ilości min. 50 m3
- narzutu kamiennego w ilości min. 95 m3
- opaski z kiszki faszynowej w ilości min. 50 m
Dla części nr 2: ciek Domaczka w km 4+990 - 5+040 w m. Czaniec gm. Porąbka
- narzutu kamiennego w ilości min. 100 m3
- budowli siatkowo-kamiennych w ilości min. 100 m3
Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach oraz załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w tym:
- kierownik budowy z min. 5 letnim stażem posiadający ważne uprawnienia o specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami w zakresie budowli melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych albo odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach oraz załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt 3 ustawy Pzp
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1. Formularz oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Zaparafowany wzór umowy 3. Kosztorys ofertowy - szczegółowy wraz z tabelą elementów scalonych z wyszczególnieniem R, M, S, Kp i zysku, zestawienia cen materiałów (jednostka miary, ilość, cena jednostkowa i wartość) i sprzętu
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
- umowa zawierana jest na czas oznaczony, zgodnie z terminami podanymi w ofercie. - Zamawiający przewiduje możliwość zmianę terminu umownego, w związku z okolicznościami na które nie mają wpływu zarówno Wykonawca jak i Zamawiający tj. niekorzystne warunki atmosferyczne (powódź, wysoki stan wód, opady śniegu, niskie temperatury) itp. - wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, - Wykonawca jaką część (zakres) zamówienia powierza podwykonawcy musi wskazać w składanej ofercie w formularzu ofertowym, - Wykonawca przy udziale Zamawiającego opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy, określający kwoty (netto i brutto). Zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego mogą nastąpić w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy udokumentowanych w formie pisemnej (aneksu) a mających wpływ na harmonogram, - podstawą wystawienia faktury będzie protokół podpisany przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę - inspektora nadzoru, potwierdzający wykonanie części zamówienia zgodnie z harmonogramem robót, - Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. - Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmian. - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni. - Podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami stosując odpowiednio uregulowania zapisów siwz i umowy.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.szmiuw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
Data składania wniosków, ofert: 21/10/2014
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Numer części zamówienia: 1
Nazwa:
ciek Dankówka w km 5+925 - 6+000 w m. Dankowice gm. Wilamowice
Opis:
ciek Dankówka w km 5+925 - 6+000 w m. Dankowice gm. Wilamowice
Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Czas: D
Data zakończenia: 28/11/2014
Kod kryterium cenowe: A
Numer części zamówienia: 2
Nazwa:
ciek Domaczka w km 4+990 - 5+040 w m. Czaniec gm. Porąbka
Opis:
ciek Domaczka w km 4+990 - 5+040 w m. Czaniec gm. Porąbka
Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Czas: D
Data zakończenia: 28/11/2014
Kod kryterium cenowe: A
Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Podobne przetargi
348394 / 2014-10-17 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
117655 / 2015-08-06 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku w cieku Borówka w km 1+600 - 2+100 w m. Ligota, gm. Czechowice - Dziedzice
76344 / 2014-03-07 - Inny: SamorzÄ…dowa Jednostka Organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych i wałów przeciwpowodziowych
68946 / 2012-03-06 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu 2010r. w korytach cieków i na wałach przeciwpowodziowych na terenie działania ŚZMiUW Katowice - Oddział w Bielsku - Białej
425324 / 2013-10-18 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych
na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Oddział Terenowy w Częstochowie - wały rzeki Stradomki na długości 5,739 km w m. Częstochowa, gm. Częstochowa
396406 / 2011-11-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Niegowa - Niegowa (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Czyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Dąbrowno, Gmina Niegowa
328294 / 2013-08-14 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010r. w korycie rzeki Puńcówka w km 1+390 - 1+540 w m. Puńców, gm. Goleszów, pow. cieszyński
197918 / 2012-06-12 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Gliwicach
69140 / 2015-03-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Katowice - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej - na ciekach i rowach odwadniajÄ…cych przebiegajÄ…cych w granicach administracyjnych miasta Katowice.
58273 / 2015-04-24 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna pow. częstochowski, wał lewobrzeżny w km 745+000-747+500 i wał prawobrzeżny w km 745+000- 747+700
83889 / 2016-06-14 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
80116 / 2011-04-15 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania ŚZMiUW - Oddział w Częstochowie
130643 / 2015-09-03 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
283112 / 2012-08-02 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie konserwacji cieków wodnych tzw. wód publicznych pozostałych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Oddział w Częstochowie
186822 / 2014-06-03 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych i wałów przeciwpowodziowych
236113 / 2014-11-13 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
173114 / 2014-05-22 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku
273162 / 2011-09-05 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - obiekt ciek Promna w km 5+100 - 5+500 w rejonie mostu w ul. Staromiejskiej - dł. 0,4 km w m. Mikołów, gm. Mikołów