336524 / 2011-10-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Oryginalny toner CRG718C Niebieski marki Canon

Cena: 461.25 PLN

Roboty remontowe w budynku B Sądu Okręgowego w Łodzi
przy ul. Narutowicza 64

Opis zamówienia

Roboty remontowe w budynku B Sądu Okręgowego w Łodzi przy
ul. Narutowicza 64, związane z pracami zabezpieczającymi w areszcie, Sali rozpraw nr 5 i XII Wydziale Cywilno-Rodzinnym. Wysłonięcie roletami i markizą okien świetlikowych w Sali rozpraw, pomieszczeniach III piętra i hallu.
ZAKRES ROBÓT:
- Montaż samozamykacza z blokadą elektromagnetyczną szt. 1.
- Montaż instalacji kontroli dostępu szt. 1.
- Wykucie otworu w ścianie z G.K. i wstawienie 2 szt. drzwi, wymiana wkładów
Yale na systemowe 22 szt., montaż poręczy ze stali nierdzewnej 5 mb, montaż
pochylni aluminiowej dla niepełnosprawnych 1,00 x 2,50 x 0,70 m.
- Montaż miski ustępowej szt. 1.
- Wymiana wykładziny podłogowej 10 m2, malowanie tynków farbą emulsyjną 20 m2.
- Spawanie prętów w kracie w ciągu o długości 420 mb.
- Montaż w świetlikach sufitowych markiz z napędem, tkaninowych 240 x 360 cm
- 6 szt., montaż w świetlikach sufitowych rolet tkaninowych 94 x 164 cm z
systemem zwijającym elektrycznym - 48 kpl., montaż rolet materiałowych z
napędem ręcznym koralikowym 87 x 335 cm - 28 kpl.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 336524

Data publikacji: 2011-10-14

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty remontowe w budynku B Sądu Okręgowego w Łodzi
przy ul. Narutowicza 64

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Roboty remontowe w budynku B Sądu Okręgowego w Łodzi przy
ul. Narutowicza 64, związane z pracami zabezpieczającymi w areszcie, Sali rozpraw nr 5 i XII Wydziale Cywilno-Rodzinnym. Wysłonięcie roletami i markizą okien świetlikowych w Sali rozpraw, pomieszczeniach III piętra i hallu.
ZAKRES ROBÓT:
- Montaż samozamykacza z blokadą elektromagnetyczną szt. 1.
- Montaż instalacji kontroli dostępu szt. 1.
- Wykucie otworu w ścianie z G.K. i wstawienie 2 szt. drzwi, wymiana wkładów
Yale na systemowe 22 szt., montaż poręczy ze stali nierdzewnej 5 mb, montaż
pochylni aluminiowej dla niepełnosprawnych 1,00 x 2,50 x 0,70 m.
- Montaż miski ustępowej szt. 1.
- Wymiana wykładziny podłogowej 10 m2, malowanie tynków farbą emulsyjną 20 m2.
- Spawanie prętów w kracie w ciągu o długości 420 mb.
- Montaż w świetlikach sufitowych markiz z napędem, tkaninowych 240 x 360 cm
- 6 szt., montaż w świetlikach sufitowych rolet tkaninowych 94 x 164 cm z
systemem zwijającym elektrycznym - 48 kpl., montaż rolet materiałowych z
napędem ręcznym koralikowym 87 x 335 cm - 28 kpl.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 12/12/2011

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: na podstawie oświadczenia z art. 22

Wiedza i doświadczenie:
na podstawie oświadczenia z art. 22 oraz Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (każda z nich realizowana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy), polegającej na wykonaniu robót budowlanych a w szczególności robót remontowych i renowacyjnych o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł każda z nich

Potencjał techniczny: na podstawie oświadczenia z art. 22

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: na podstawie oświadczenia z art. 22

Sytuacja ekonomiczna:
na podstawie oświadczenia z art. 22 oraz Wykonawcy wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

inne_dokumenty:
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji
ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym
rejestrze.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców.
Wyżej wymienione zmiany mogą być wprowadzone do umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tylko i wyłącznie za zgodą zamawiającego.
Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest
w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy,
dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby
i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Łodzi Samodzielna Sekcja ds zamówień publicznych, 90-921 Łódź
Pl. Dąbrowskiego 5

Data składania wniosków, ofert: 31/10/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Łodzi BIURO PODAWCZE 90-921 Łódź
Pl. Dąbrowskiego 5

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454510003 (Dekorowanie)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
395154009 (Rolety)

Podobne przetargi