20499 / 2010-01-28 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy Andrespol (Andrespol)

Oryginalny toner CLT-M6092S (SU348A) Purpurowy marki Samsung

Cena: 557.19 PLN

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż dróg w gminie Andrespol:

1.ul. Brzezińska w miejscowości Bedoń
2.ul. Bukowa w miejscowości Justynów
3.ul. 1-Maja w miejscowości Justynów
4.ul. Tuszyńska w miejscowości Stróża

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia wraz z konserwacją w okresie gwarancji i rękojmi.
3.2Zakresem opracowania objęte są ulice w miejscowościach:
a)Bedoń ul. Brzezińska - długość ok. 520 m,
b)Stróża ul. Tuszyńska - długość ok. 650 m,
c)Justynów ul. Bukowa - długość ok.400 m,
d)ul. 1-Maja - długość ok. 80m.
3.3 Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez
Zamawiającego warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do
sieci nn i podpisaną z PGE Dystrybucja Łódź sp. z o. o umową przyłączeniową oraz załączonym do niniejszej SIWZ programem funkcjonalno - użytkowym załącznik nr 8 . Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone w szerokościach linii rozgraniczających dróg zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
3.4 Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i przedstawiciela PGE Dystrybucja Łódź sp. z o. o.
3.5 Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisem podanym w załączniku nr 7 - Wzór Umowy § 14
Załącznik Nr 8
P R O G R A M
FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
Temat: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż dróg w gminie Andrespol:
1. ul. Brzezińska w miejscowości Bedoń
2. ul. Tuszyńska w miejscowości Stróża
3. ul. Bukowa w miejscowości Justynów
4. ul. 1- Maja w miejscowości Justynów
Zamawiający: Gmina Andrespol
95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126
Wspólny słownik zamówień publicznych
CPV : 71.32.00.00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
CPV : 45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Spis zawartości:
1.Strona tytułowa
2.Część opisowa
3.Część informacyjna
Andrespol, dnia 25.01. 2010r.
Opracował
Marek Kłos
Zatwierdził





ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1.Przedmiot zamówienia.
1.2.Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.
1.3.Ogólne wymagania Zamawiającego.

2. Wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia
2.1. Wymagania techniczne.
2.2. Wymagania materiałowe.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Przepisy prawne.
Inne dokumenty

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją w okresie gwarancji i rękojmi, związanych z budową oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w gminie Andrespol. Zamówienie obejmuje:
a)sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
b)sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
c)wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych,
d)przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zbudowanego oświetlenia w użytkowanie.
Zakresem opracowania objęte są ulice w miejscowościach:
1)Bedoń ul. Brzezińska - długość ok. 520 m,
2)Stróża ul. Tuszyńska - długość ok. 650 m,
3)Justynów ul. Bukowa - długość ok. 400m,
4)ul. 1-Maja- długość ok. 80 m (od ul. Bukowej )
zgodnie z załącznikiem graficznym.
Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone
w szerokościach linii rozgraniczających dróg zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe ulice leżą w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub terenie mieszkalno - usługowym. Obecnie pasy jezdni są utwardzone, o nawierzchni asfaltowej,
ul. Bukowa posiada nawierzchnię gruntową.
W ulicy Bukowej jest zainstalowana linia napowietrzna średniego napięcia
W poszczególnych ulicach wykonana lub projektowana jest infrastruktura techniczna - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna i teletechniczna.

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
1.Długość dróg, na których należy wybudować oświetlenie ~ 1650 m;
2.Oświetlenie należy wykonać na słupach żelbetowych typu ŻN;
3.Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych,
a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji.
4.Linie zasilające napowietrzne.
5.Przewody oświetleniowe AsXSn 2 x25mm2
6.Oprawy oświetleniowe drogowe (posiadające kondensatory kompensacyjne poprawiające, współczynnik mocy) źródła światła sodowe, preferowane moce - w ulicach powiatowych 100 W , w pozostałych 70 W.
7.Instalacja oświetlenia ulicznego jednofazowa.

1.3. Ogólne wymagania Zamawiającego
Zadanie dzieli się na dwa etapy:
Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

Etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Wymagania dla etapu I :
1.Projektowane oświetlenie należy dostosować do opracowanego planu zagospodarowania dla gminy Andrespol.
2.W pracach projektowych dla ulicy Tuszyńskiej, należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej w przyszłości.
3.Mapę do celów projektowych dostarcza Wykonawca.
4.Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5.Oświetlenie zaprojektować w oparciu o:
a)zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego,
b)normę europejską CEN/TR 13201-1÷13201-4;
c)warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci niskiego napięcia PGE Dystrybucja Łódź sp. z o. o.
6.Opracowanie projektów wykonawczych z uwzględnieniem wymagań w/w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania.
7.Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę.
8.Wykonawca na etapie opracowania projektów zobowiązany będzie do prowadzenia roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych.
9.Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
10.Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - BIOZ.
11.Opracowanie projektu organizacji robót.
12.Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów .
13.Wykonawca sporządzi własny harmonogram wykonania prac projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.
14.Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
a)projekty budowlano - wykonawcze - po 2 egz.+ wersja elektroniczna
b)pozostałe opracowania - po 1 egz. w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej.
15.Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień
i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.
16.Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
17.Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
18.Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
19.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością odpowiednich specyfikacji technicznych.
20.Zaprojektowane urządzenia muszą się cechować wysokim poziomem technicznym, energooszczędnością i optymalizacją kosztów inwestycji.
21.Linie oświetlenia ulicznego należy zaprojektować w pasach dróg należących do gminy lub powiatu. Należy w miarę możliwości unikać projektowania linii oświetlenia na terenach prywatnych. W przypadku konieczności wejścia na teren prywatny, wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na umiejscowienie stosownych urządzeń.

Wymagania dla etapu II :
Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu oświetlenia dróg osiedlowych w gminie Andrespol, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
1.Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć plac budowy do wysokości wartości robót.
2.W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności:
a)montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z montażem przewodów AsXsn, wysięgników i opraw,
b)montaż ograniczników przepięć,
c)sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, badania skuteczności zerowania, uziemienia oraz linii.
3.Realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.
4.Wykonawca uzyska stosowne decyzje wraz z ich wykonaniem oraz poniesieniem kosztów ich uzyskania w tym min:
a)zajęcie pasa drogowego,
b)związanych z realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających stosownych decyzji,
c)innych - niezbędnych przy realizacji zadania.
5.Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
6.Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST wraz z pobieraniem próbek dostarczeniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (nadzór inwestorski).
7.Prowadzenie dziennika budowy.
8.Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.
9.Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.
10.Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
11.Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
12.Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
13.Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
14.W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami opracowań własnych oraz zapisami niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego.
15.Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
16.Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
17.opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
18.przedstawienie do zaopiniowania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2.1. Wymagania techniczne.
1.Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
2.Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.
3.Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża (odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego).
4.Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach.
5.Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych
nieruchomości. Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie
zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.2. Wymagania materiałowe.
Wykonawca będzie stosował tylko wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych oraz które są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Przepisy prawne.
1.Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późn.zm.).
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839 z późn. zm.).
4.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 ).
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).
7.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).
8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z późn.zm.).

2. Inne dokumenty
1.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania pasami drogowymi na cele budowy oświetlenia drogowego - zostanie przekazane po opracowaniu dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
2.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol- zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.
3.Warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci niskiego napięcia PGE Dystrybucja Łódź sp. z o. o.:
nr TG-OP/KG/ 5230910801 z dnia 28-05-2009r.
nr TG-OP/KG/ 5230910806 z dnia 28-05-2009r
nr TG-OP/KG/ 5230910814 z dnia 28-05-2009r.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 20499

Data publikacji: 2010-01-28

Nazwa: Urząd Gminy Andrespol

Ulica: ul. Rokicińska 126

Numer domu: 126

Miejscowość: Andrespol

Kod pocztowy: 95-020

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 2132440

Numer faxu: 042 2132434

Adres strony internetowej: www.andrespol.pl; www.andrespol.bip.cc

Regon: 47205774400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż dróg w gminie Andrespol:

1.ul. Brzezińska w miejscowości Bedoń
2.ul. Bukowa w miejscowości Justynów
3.ul. 1-Maja w miejscowości Justynów
4.ul. Tuszyńska w miejscowości Stróża

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia wraz z konserwacją w okresie gwarancji i rękojmi.
3.2Zakresem opracowania objęte są ulice w miejscowościach:
a)Bedoń ul. Brzezińska - długość ok. 520 m,
b)Stróża ul. Tuszyńska - długość ok. 650 m,
c)Justynów ul. Bukowa - długość ok.400 m,
d)ul. 1-Maja - długość ok. 80m.
3.3 Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez
Zamawiającego warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do
sieci nn i podpisaną z PGE Dystrybucja Łódź sp. z o. o umową przyłączeniową oraz załączonym do niniejszej SIWZ programem funkcjonalno - użytkowym załącznik nr 8 . Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone w szerokościach linii rozgraniczających dróg zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
3.4 Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i przedstawiciela PGE Dystrybucja Łódź sp. z o. o.
3.5 Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisem podanym w załączniku nr 7 - Wzór Umowy § 14
Załącznik Nr 8
P R O G R A M
FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
Temat: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż dróg w gminie Andrespol:
1. ul. Brzezińska w miejscowości Bedoń
2. ul. Tuszyńska w miejscowości Stróża
3. ul. Bukowa w miejscowości Justynów
4. ul. 1- Maja w miejscowości Justynów
Zamawiający: Gmina Andrespol
95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126
Wspólny słownik zamówień publicznych
CPV : 71.32.00.00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
CPV : 45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Spis zawartości:
1.Strona tytułowa
2.Część opisowa
3.Część informacyjna
Andrespol, dnia 25.01. 2010r.
Opracował
Marek Kłos
Zatwierdził





ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1.Przedmiot zamówienia.
1.2.Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.
1.3.Ogólne wymagania Zamawiającego.

2. Wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia
2.1. Wymagania techniczne.
2.2. Wymagania materiałowe.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Przepisy prawne.
Inne dokumenty

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją w okresie gwarancji i rękojmi, związanych z budową oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w gminie Andrespol. Zamówienie obejmuje:
a)sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
b)sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
c)wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych,
d)przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zbudowanego oświetlenia w użytkowanie.
Zakresem opracowania objęte są ulice w miejscowościach:
1)Bedoń ul. Brzezińska - długość ok. 520 m,
2)Stróża ul. Tuszyńska - długość ok. 650 m,
3)Justynów ul. Bukowa - długość ok. 400m,
4)ul. 1-Maja- długość ok. 80 m (od ul. Bukowej )
zgodnie z załącznikiem graficznym.
Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone
w szerokościach linii rozgraniczających dróg zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe ulice leżą w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub terenie mieszkalno - usługowym. Obecnie pasy jezdni są utwardzone, o nawierzchni asfaltowej,
ul. Bukowa posiada nawierzchnię gruntową.
W ulicy Bukowej jest zainstalowana linia napowietrzna średniego napięcia
W poszczególnych ulicach wykonana lub projektowana jest infrastruktura techniczna - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna i teletechniczna.

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
1.Długość dróg, na których należy wybudować oświetlenie ~ 1650 m;
2.Oświetlenie należy wykonać na słupach żelbetowych typu ŻN;
3.Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych,
a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji.
4.Linie zasilające napowietrzne.
5.Przewody oświetleniowe AsXSn 2 x25mm2
6.Oprawy oświetleniowe drogowe (posiadające kondensatory kompensacyjne poprawiające, współczynnik mocy) źródła światła sodowe, preferowane moce - w ulicach powiatowych 100 W , w pozostałych 70 W.
7.Instalacja oświetlenia ulicznego jednofazowa.

1.3. Ogólne wymagania Zamawiającego
Zadanie dzieli się na dwa etapy:
Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

Etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Wymagania dla etapu I :
1.Projektowane oświetlenie należy dostosować do opracowanego planu zagospodarowania dla gminy Andrespol.
2.W pracach projektowych dla ulicy Tuszyńskiej, należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej w przyszłości.
3.Mapę do celów projektowych dostarcza Wykonawca.
4.Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5.Oświetlenie zaprojektować w oparciu o:
a)zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego,
b)normę europejską CEN/TR 13201-1÷13201-4;
c)warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci niskiego napięcia PGE Dystrybucja Łódź sp. z o. o.
6.Opracowanie projektów wykonawczych z uwzględnieniem wymagań w/w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania.
7.Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę.
8.Wykonawca na etapie opracowania projektów zobowiązany będzie do prowadzenia roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych.
9.Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
10.Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - BIOZ.
11.Opracowanie projektu organizacji robót.
12.Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów .
13.Wykonawca sporządzi własny harmonogram wykonania prac projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.
14.Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
a)projekty budowlano - wykonawcze - po 2 egz.+ wersja elektroniczna
b)pozostałe opracowania - po 1 egz. w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej.
15.Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień
i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.
16.Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
17.Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
18.Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
19.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością odpowiednich specyfikacji technicznych.
20.Zaprojektowane urządzenia muszą się cechować wysokim poziomem technicznym, energooszczędnością i optymalizacją kosztów inwestycji.
21.Linie oświetlenia ulicznego należy zaprojektować w pasach dróg należących do gminy lub powiatu. Należy w miarę możliwości unikać projektowania linii oświetlenia na terenach prywatnych. W przypadku konieczności wejścia na teren prywatny, wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na umiejscowienie stosownych urządzeń.

Wymagania dla etapu II :
Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu oświetlenia dróg osiedlowych w gminie Andrespol, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
1.Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć plac budowy do wysokości wartości robót.
2.W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności:
a)montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z montażem przewodów AsXsn, wysięgników i opraw,
b)montaż ograniczników przepięć,
c)sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, badania skuteczności zerowania, uziemienia oraz linii.
3.Realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.
4.Wykonawca uzyska stosowne decyzje wraz z ich wykonaniem oraz poniesieniem kosztów ich uzyskania w tym min:
a)zajęcie pasa drogowego,
b)związanych z realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających stosownych decyzji,
c)innych - niezbędnych przy realizacji zadania.
5.Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
6.Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST wraz z pobieraniem próbek dostarczeniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (nadzór inwestorski).
7.Prowadzenie dziennika budowy.
8.Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.
9.Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.
10.Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
11.Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
12.Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
13.Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
14.W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami opracowań własnych oraz zapisami niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego.
15.Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
16.Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
17.opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
18.przedstawienie do zaopiniowania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2.1. Wymagania techniczne.
1.Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
2.Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.
3.Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża (odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego).
4.Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach.
5.Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych
nieruchomości. Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie
zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.2. Wymagania materiałowe.
Wykonawca będzie stosował tylko wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych oraz które są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Przepisy prawne.
1.Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późn.zm.).
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839 z późn. zm.).
4.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 ).
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).
7.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).
8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z późn.zm.).

2. Inne dokumenty
1.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania pasami drogowymi na cele budowy oświetlenia drogowego - zostanie przekazane po opracowaniu dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
2.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol- zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.
3.Warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci niskiego napięcia PGE Dystrybucja Łódź sp. z o. o.:
nr TG-OP/KG/ 5230910801 z dnia 28-05-2009r.
nr TG-OP/KG/ 5230910806 z dnia 28-05-2009r
nr TG-OP/KG/ 5230910814 z dnia 28-05-2009r.

Kody CPV:
713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453161109 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2010

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

opis_war:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Spełnienie warunku zostanie uznane, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - data wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi:
1)wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania tj. dwie roboty budowlane w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego o wartości netto min 100 000,00 PLN ( sto tysięcy) każda z prac,
2)dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie o posiadaniu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

4.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności:

1.odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2.osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi winny posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie wystarczającym do wykonania przedmiotu zamówienia. Osoby wskazane winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, któremu Wykonawca powierzy funkcję Kierownika budowy.

5.sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi:
1)Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie nie mniejszej 50 000,00 PLN ( pięćdziesiąt tysięcy ) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na 100 000,00 PLN
( sto tysięcy).

inf_osw:
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

1)wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania tj. dwie roboty budowlane w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego o wartości netto min.100 000,00 PLN każda z prac,
2)dokument potwierdzający, że najważniejsze niezbędne do potwierdzania spełniania warunku posiadania doświadczenia roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3)oświadczenie o posiadaniu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
4)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
5)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż 50 000,00 PLN ( pięćdziesiąt tysięcy ) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na 100 000,00 PLN ( sto tysięcy).
8)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć :

1)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert.
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 10.1.

Jeżeli, wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r, (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, składa dokumenty o których mowa w § 4 w/w rozporządzenia.
Dokumenty, o których mowa wyżej będą składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jednakże w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w
§ 1 ust. 2 i 3, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r, (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów będą poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (§ 6 ust. 2).

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.andrespol.bip.cc

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Andrespol ul. Rokicińska 126, pokój nr 14 (I piętro)

Data składania wniosków, ofert: 18/02/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Andrespol ul. Rokicińska 126, pokój nr 9 Sekretarz Gminy (I piętro)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Podobne przetargi