358074 / 2011-10-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Oryginalny toner C544X1YG Żółty wydajny marki Lexmark

Cena: 651.76 PLN

Dostawa i montaż regałów przejezdnych do archiwum zakładowego Sądu Okręgowego w Łodzi w budynku przy ul. Wydawniczej 10

Opis zamówienia

Dostawa i montaż elementów regałów jezdnych stalowych, 9-cio półkowych, o wysokości 344 cm, w ilości 4132,8 mb. półek użytkowych. Nośność półek 150 kg/m i 100 kg/m. Szerokość półek 35 cm.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 358074

Data publikacji: 2011-10-28

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż regałów przejezdnych do archiwum zakładowego Sądu Okręgowego w Łodzi w budynku przy ul. Wydawniczej 10

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż elementów regałów jezdnych stalowych, 9-cio półkowych, o wysokości 344 cm, w ilości 4132,8 mb. półek użytkowych. Nośność półek 150 kg/m i 100 kg/m. Szerokość półek 35 cm.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 22/12/2011

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: na podstawie oświadczenia z art. 22

Wiedza i doświadczenie:
na podstawie oświadczenia z art. 22 oraz Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 umów (jedna umowa realizowana na rzecz jednego odbiorcy), odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającej na dostawie i montażu regałów jezdnych stalowych o wartości nie mniejszej niż 470 000 zł każda z umów

Potencjał techniczny: na podstawie oświadczenia z art. 22

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: na podstawie oświadczenia z art. 22

Sytuacja ekonomiczna:
na podstawie oświadczenia z art. 22 oraz Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

inne_dokumenty:
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy warunków
określonych przez Zamawiającego załącza do oferty następujące dokumenty:
- atest higieniczny na wyrób tj. regały przejezdne i stacjonarne;
- klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg. EN 13501-1:2007
- certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa wg normy
PN- 88/M-78321
- ekspertyzę techniczną dotyczącą badań statycznych regałów przesuwnych i
stacjonarnych przeprowadzoną przez niezależną jednostkę naukowo-badawczą
uwzględniającą ich poszczególne elementy tj:
- półki
- ściany boczne
- toru stalowego
- kół żeliwnych
- podstaw jezdnych
- zaczepu

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogramu realizacji i terminu wykonania umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie
c) zmniejszenie zakresu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej
3. Zmiana harmonogramu realizacji oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem miejsca do montażu regałów
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez
osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.
- zmiana harmonogramu realizacji oraz terminu wykonania umowy nastąpi
proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Łodzi Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych

Data składania wniosków, ofert: 07/11/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Łodzi Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź BIURO PODAWCZE

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
391311000 (Regały archiwalne)

Podobne przetargi