125967 / 2012-06-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Zawierciu (Zawiercie)

Oryginalny tusz LC-3239XLBK Czarny Wydajny marki Brother

Cena: 269.37 PLN

Roboty budowlane - remont pomieszczeń biurowych i archiwum oraz schodów zewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń biurowych i archiwum oraz schodów zewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4 obejmujące: wymianę stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń biurowych i archiwum, wymianę płytek na schodach zewnętrznych (frontowych i wejście boczne), wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z punktami świetlnymi w archiwum, malowanie drzwi, podokienników, wykonanie posadzki samopoziomującej, wymiana okien, głównych drzwi wejściowych, ułożenie wykładziny PCV (obiektowej), płytek gresowych w archiwum, wykonanie poręczy.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Przedmiar robót - załączniki nr 2A i 2B do SIWZ:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załączniki nr 2C i 2D do SIWZ
Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie wykonywania robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.
4) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 125967

Data publikacji: 2012-06-06

Nazwa: Sąd Rejonowy w Zawierciu

Ulica: ul. Leśna 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Zawiercie

Kod pocztowy: 42-400

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 32 6497901

Numer faxu: 32 6497903

Adres strony internetowej: www.zawiercie.sr.gov.pl

Regon: 00032223500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - remont pomieszczeń biurowych i archiwum oraz schodów zewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń biurowych i archiwum oraz schodów zewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4 obejmujące: wymianę stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń biurowych i archiwum, wymianę płytek na schodach zewnętrznych (frontowych i wejście boczne), wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z punktami świetlnymi w archiwum, malowanie drzwi, podokienników, wykonanie posadzki samopoziomującej, wymiana okien, głównych drzwi wejściowych, ułożenie wykładziny PCV (obiektowej), płytek gresowych w archiwum, wykonanie poręczy.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Przedmiar robót - załączniki nr 2A i 2B do SIWZ:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załączniki nr 2C i 2D do SIWZ
Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie wykonywania robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.
4) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających (do zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Czas: O

Okres w miesiącach: 2

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz co najmniej trzech robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Wymagana wartość brutto każdej z wykazu wykonanej roboty budowlanej to minimum 80 000,00 złotych w ramach jednej umowy - kontraktu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
Wykaz co najmniej trzech robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Wymagana wartość brutto każdej z wykazu wykonanej roboty budowlanej to minimum 80 000,00 złotych w ramach jednej umowy-kontraktu - załącznik nr 6 do SIWZ (oryginał)

inne_dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ - oryginał.
2) Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do niniejszej SIWZ dokumentację - oryginał.
3) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę(y) podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (np.odpisu z rejestru) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zawiercie.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy ul. Leśna 4 42-400 Zawiercie pok. 203

Data składania wniosków, ofert: 21/06/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy ul. Leśna 4 42-400 Zawiercie, pok. 203

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV: 454000007

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454321115 (Kładzenie wykładzin elastycznych)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454310007 (Kładzenie płytek)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
454211005 (Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)

Podobne przetargi