149441 / 2014-07-09 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Szczecin)

Zgodny z tonerem TN-423M Purpurowy Wydajny marki FullPrint

Cena: 135.30 PLN

Przebudowa i remont budynku Sądu Rejonowego
Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w związku
z przebudową i remontem budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie. STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKU.Przedmiotowy budynek jest obiektem przedwojennym wybudowanym z pierwotnym przeznaczeniem, jako siedziba banku. Po wojnie został zaadaptowany na Komitet Wojewódzki PZPR. W trakcie jego eksploatacji był przebudowywany oraz wielokrotnie modernizowany, między innymi po zniszczeniach w wyniku działań wojennych i spaleniu.W aktualnie użytkowanym budynku swe siedziby posiadają instytucje użyteczności publicznej: bank PEKAO SA i Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Obszar opracowania polega na przystosowaniu zespołu pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy na poziomie -1 na potrzeby Sądu.Istniejący układ funkcjonalny budynku.W piwnicy na poziomie -1 zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, magazynowe i sanitarne dostępne z korytarza. Dostęp do pomieszczeń z dwóch istniejących wejść od strony dziedzińca.Układ przestrzenny budynku.
Przedmiotowa część budynku wykonana, jako czterokondygnacyjna z dwoma poziomami podpiwniczenia, z dachem płaskim, oraz w części środkowej skrzydła, w której umieszczono sale obsługi banku o wysokości dwóch kondygnacji, przekrytych stromym przeszklonym dwuspadowym dachem. Pozostała część podwórka wykonana jest w technologii nawierzchni betonowej. Układ budynku szkieletowy w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Układ konstrukcyjny poprzeczny. Posadowienie budynku bezpośrednie.Prace rozbiórkowe i demontażowe.Nowy, planowany przez Zamawiającego układ funkcjonalny pomieszczeń budynku wymaga szeregu drobnych wyburzeń fragmentów ścian głównie działowych. Na rysunkach rzutów i przekroi poprzecznych poszczególnych kondygnacji, kolorem czerwonym linią przerywaną oznaczono istniejące elementy budynku przeznaczone do likwidacji i wyburzenia. W projekcie nie ujęto drobnych wyburzeń korygujących wymiary, koniecznych np. przy osadzaniu drzwi, montażu szaf wbudowanych czy przy realizacji wnęk urządzeń instalacyjnych oraz otworów o małych wymiarach.
Projektowany układ funkcjonalny budynku.W wyniku podziału funkcjonalnego budynku zespół pomieszczeń objętych opracowaniem w kondygnacji piwnicy na poziomie -1 będzie wykorzystany na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Wejście do budynku projektuje się od strony wschodniej. W kondygnacji piwnicy na poziomie -1 zlokalizowane będą dwa pomieszczenia biurowe z magazynami oraz archiwum Aktów Notarialnych i archiwum Ksiąg Wieczystych. W pozostałych pomieszczeniach przynależnych do Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w kondygnacji piwnicy na poziomie -1 znajdują się nowo projektowane pomieszczenie socjalne, pomieszczenie pomocnicze oraz zespół sanitariatów. Pomieszczenia projektowane skomunikowane będą z istniejącym pomieszczeniem Biura Obsługi Interesantów, jak również z archiwum Ksiąg Wieczystych. Roboty tzw. żelbetowe dla wykonania ścianek oporowych studni doświetlających oraz ścianek oporowych i fundamentu dla platformy niskiego podnoszenia, roboty żelbetowe związane z wykonaniem schodów żelbetowych zewnętrznych, roboty murowe, roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych nadproży i ich montażu. Wszystkie nowo wykonywane instalacje muszą być połączone z istniejącymi
w obiekcie instalacjami typu SAP, SWIN, PPOŻ, wentylacji i klimatyzacji.
Zakres prac:
- roboty demontażowe
- roboty budowlano- montażowe
- instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne
- instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania
- instalacje wewnętrzne elektryczne
- instalacje wewnętrzne sieci logicznej
- instalacje wewnętrzne systemu monitoringu
- instalacje wewnętrzne systemu antywłamaniowego
- instalacje wentylacji
- instalacje klimatyzacji w pom -1.3, -1.4
- instalacje ppoż.
- instalacje teletechniczne
- instalacje gaszenia gazem

W wyniku podziału funkcjonalnego budynku część instalacji i przyłączy ulegnie rozdzieleniu. Instalacja c.o. zasilana będzie z istniejącego węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku. Ciepła woda użytkowa w sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym uzyskana będzie dzięki zastosowaniu elektrycznych podgrzewaczy wody.
Zasilanie nowo projektowanych pomieszczeń w poszczególne media odbywać się będzie z istniejących przyłączy wodnego, przyłącza energetycznego telekomunikacyjnego. Ścieki sanitarne oraz deszczowe odprowadzane będą do istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W celu zapewnienia kompatybilności i integracji systemów należy:W systemie TVD należy przewidzieć instalację przełącznika współpracującego
z zaprojektowanymi kamerami IP z zasilaniem PoE - minimum 16 wejść.
Przy doborze kamer należy wybrać urządzenia z listy obsługiwanych za pomocą rejestratorów posiadanych przez Zamawiającego Panasonic WJ-ND300 oraz oprogramowania do wizualizacji AXXON.System kontroli dostępu powinien obsługiwać karty bezstykowe w standardzie Hi-tag2 oraz z oprogramowaniem nadrzędnym TYTAN / ALLIANCE.Zintegrowany system SWiN i KD powinien być wyposażony w niezależną centrale rozbudowywalną do 256 linii dozorowych i obsługującą do 48 przejść kontroli dostępu wyposażoną w interfejs Ethernet.
Wymagana kompatybilność systemów ppoż. z istniejącymi na budynku systemami.
Warunki gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 5 letniej gwarancji/rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia.Na urządzenia - gwarancja producenta. Wymagania stawiane Wykonawcy:Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z: wielobranżową dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy,wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, certyfikatów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 149441

Data publikacji: 2014-07-09

Nazwa:
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Ulica: pl. Żołnierza Polskiego 16

Numer domu: 16

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-551

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 091 4603577

Numer faxu: 091 4603578

Adres strony internetowej: www.szczecin-pz.sr.gov.pl

Regon: 32049277400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i remont budynku Sądu Rejonowego
Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w związku
z przebudową i remontem budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie. STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKU.Przedmiotowy budynek jest obiektem przedwojennym wybudowanym z pierwotnym przeznaczeniem, jako siedziba banku. Po wojnie został zaadaptowany na Komitet Wojewódzki PZPR. W trakcie jego eksploatacji był przebudowywany oraz wielokrotnie modernizowany, między innymi po zniszczeniach w wyniku działań wojennych i spaleniu.W aktualnie użytkowanym budynku swe siedziby posiadają instytucje użyteczności publicznej: bank PEKAO SA i Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Obszar opracowania polega na przystosowaniu zespołu pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy na poziomie -1 na potrzeby Sądu.Istniejący układ funkcjonalny budynku.W piwnicy na poziomie -1 zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, magazynowe i sanitarne dostępne z korytarza. Dostęp do pomieszczeń z dwóch istniejących wejść od strony dziedzińca.Układ przestrzenny budynku.
Przedmiotowa część budynku wykonana, jako czterokondygnacyjna z dwoma poziomami podpiwniczenia, z dachem płaskim, oraz w części środkowej skrzydła, w której umieszczono sale obsługi banku o wysokości dwóch kondygnacji, przekrytych stromym przeszklonym dwuspadowym dachem. Pozostała część podwórka wykonana jest w technologii nawierzchni betonowej. Układ budynku szkieletowy w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Układ konstrukcyjny poprzeczny. Posadowienie budynku bezpośrednie.Prace rozbiórkowe i demontażowe.Nowy, planowany przez Zamawiającego układ funkcjonalny pomieszczeń budynku wymaga szeregu drobnych wyburzeń fragmentów ścian głównie działowych. Na rysunkach rzutów i przekroi poprzecznych poszczególnych kondygnacji, kolorem czerwonym linią przerywaną oznaczono istniejące elementy budynku przeznaczone do likwidacji i wyburzenia. W projekcie nie ujęto drobnych wyburzeń korygujących wymiary, koniecznych np. przy osadzaniu drzwi, montażu szaf wbudowanych czy przy realizacji wnęk urządzeń instalacyjnych oraz otworów o małych wymiarach.
Projektowany układ funkcjonalny budynku.W wyniku podziału funkcjonalnego budynku zespół pomieszczeń objętych opracowaniem w kondygnacji piwnicy na poziomie -1 będzie wykorzystany na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Wejście do budynku projektuje się od strony wschodniej. W kondygnacji piwnicy na poziomie -1 zlokalizowane będą dwa pomieszczenia biurowe z magazynami oraz archiwum Aktów Notarialnych i archiwum Ksiąg Wieczystych. W pozostałych pomieszczeniach przynależnych do Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w kondygnacji piwnicy na poziomie -1 znajdują się nowo projektowane pomieszczenie socjalne, pomieszczenie pomocnicze oraz zespół sanitariatów. Pomieszczenia projektowane skomunikowane będą z istniejącym pomieszczeniem Biura Obsługi Interesantów, jak również z archiwum Ksiąg Wieczystych. Roboty tzw. żelbetowe dla wykonania ścianek oporowych studni doświetlających oraz ścianek oporowych i fundamentu dla platformy niskiego podnoszenia, roboty żelbetowe związane z wykonaniem schodów żelbetowych zewnętrznych, roboty murowe, roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych nadproży i ich montażu. Wszystkie nowo wykonywane instalacje muszą być połączone z istniejącymi
w obiekcie instalacjami typu SAP, SWIN, PPOŻ, wentylacji i klimatyzacji.
Zakres prac:
- roboty demontażowe
- roboty budowlano- montażowe
- instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne
- instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania
- instalacje wewnętrzne elektryczne
- instalacje wewnętrzne sieci logicznej
- instalacje wewnętrzne systemu monitoringu
- instalacje wewnętrzne systemu antywłamaniowego
- instalacje wentylacji
- instalacje klimatyzacji w pom -1.3, -1.4
- instalacje ppoż.
- instalacje teletechniczne
- instalacje gaszenia gazem

W wyniku podziału funkcjonalnego budynku część instalacji i przyłączy ulegnie rozdzieleniu. Instalacja c.o. zasilana będzie z istniejącego węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku. Ciepła woda użytkowa w sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym uzyskana będzie dzięki zastosowaniu elektrycznych podgrzewaczy wody.
Zasilanie nowo projektowanych pomieszczeń w poszczególne media odbywać się będzie z istniejących przyłączy wodnego, przyłącza energetycznego telekomunikacyjnego. Ścieki sanitarne oraz deszczowe odprowadzane będą do istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W celu zapewnienia kompatybilności i integracji systemów należy:W systemie TVD należy przewidzieć instalację przełącznika współpracującego
z zaprojektowanymi kamerami IP z zasilaniem PoE - minimum 16 wejść.
Przy doborze kamer należy wybrać urządzenia z listy obsługiwanych za pomocą rejestratorów posiadanych przez Zamawiającego Panasonic WJ-ND300 oraz oprogramowania do wizualizacji AXXON.System kontroli dostępu powinien obsługiwać karty bezstykowe w standardzie Hi-tag2 oraz z oprogramowaniem nadrzędnym TYTAN / ALLIANCE.Zintegrowany system SWiN i KD powinien być wyposażony w niezależną centrale rozbudowywalną do 256 linii dozorowych i obsługującą do 48 przejść kontroli dostępu wyposażoną w interfejs Ethernet.
Wymagana kompatybilność systemów ppoż. z istniejącymi na budynku systemami.
Warunki gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 5 letniej gwarancji/rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia.Na urządzenia - gwarancja producenta. Wymagania stawiane Wykonawcy:Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z: wielobranżową dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy,wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, certyfikatów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający informuje, iż przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2015

Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona akceptowalną formą wadium w kwocie 25.000,00 zł (słownie: zł dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
Pieniądzu-przelewem na konto Zamawiającego,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ,z późn. zm.).
Wadium w noszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy w BRE Bank SA (konto Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie):
79 1140 1137 0000 3301 3800 1001 z zalecanym dopiskiem: wadium dotyczące sprawy ZP/1/PN/2014.Koszt wniesienia wadium ponosi Wykonawca.
Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w godzinach od 9.00 do 14.00 w kasie Zamawiającego.
Nie należy załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych bez potwierdzenia tych okoliczności. Termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, miejsce i termin zwrotu gwarancji.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 29 lipca 2014 r., do godz.11 00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 1 a.Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 2.Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami w przypadku o którym mowa w art.46 ust. 4a i 5.W ofercie prosimy podać formę i datę, w jakiej zostało wniesione wadium lub złożyć wraz z ofertą dowód wniesienia wadium w formie np. kopii potwierdzenia złożenia oryginału dokumentu w kasie sądu, kopii wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu (podanie tych informacji jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny)

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną; za najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie robót ogólno - budowlanych, polegających na remoncie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i budowie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia i o wartości nie niższej niż 1 200 000,00 zł i
o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3
W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia prowadzić będą osoby uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności budowlanej, sanitarnej i elektrycznej (specjalności bez ograniczeń) oraz legitymują się przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.



Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. stanowisk pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących uprawnień dla poszczególnych specjalności.

UWAGA dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy oświadczą, iż posiadają aktualne, opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 2 000 000,00 zł;
Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia (na druku ofertowym). Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą najpóźniej w dniu podpisania umowy okaże Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy.
W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_3:
za najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie robót ogólno - budowlanych, polegających na remoncie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i budowie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia i o wartości nie niższej niż 1 200 000,00 zł i
o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3


Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych- robót budowlanych określonych (i w ilości wskazanej) w rozdziale IV, pkt 1, ppkt 1.2 SIWZ. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SIWZ];Kosztorys - jako dokument pomocniczy;dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum) - dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum);pełnomocnictwo, jedynie w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy;dowód, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy jedynie Wykonawcy, który polega na zasobach podmiotów trzecich;Pełnomocnitwo o ile oferte w iminiu Wykonawcy składa Pełnomocnik

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu Umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.Zmiana terminu zakończenia przedmiotu Umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;
2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.
3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego.
Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić:
1) W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej.
Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):
a) stawka roboczogodziny R- minimalna dla województwa zachodniopomorskiego,
b) koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne dla województwa zachodniopomorskiego,
c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny dla województwa zachodniopomorskiego,
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.
e) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR i innych.
Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.
2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane.
Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji)
Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4.umowy. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 4.Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do Umowy.Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do Umowy.W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu Umowy i nie wymaga formy aneksu.
Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.Wszystkie zmiany do umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.szczecin-pz.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, w pok. 1 Oddział Gospodarczy - budynek główny

Data składania wniosków, ofert: 29/07/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, w pok. 510 budynek główny

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)

Podobne przetargi