46273 / 2015-04-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Krakowie (Kraków)

Oryginalny ColorStix tusz stały żółty 2 szt + 1 czarny marki Xerox

Cena: 370.97 PLN

Roboty remontowo-malarskie w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.

Opis zamówienia

1 - Przedmiotem zamówienia jest: renowacja powłok malarskich korytarzy w pawilonach A, C, D i E, klatek schodowych w pawilonie E i pomieszczeń izby zatrzymań w pawilonie D, wymiana stolarki drzwiowej oraz remont wybranych pomieszczeń, w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Wielkość /zakres/ zamówienia:

A - Malowanie korytarzy: poziomu -1 pawilonu A, poziomu -1 pawilonu C, poziomu -1 pawilonu D, poziomów -1, 1, 2, 3, 4 i 5 pawilonu E poziomu, klatek schodowych w pawilonie E oraz izby zatrzymań w pawilonie D.
Zakres malowania obejmuje ściany i sufity w ilości około 7 130 m2.
B - Wymiana stolarki drzwiowej w wybranych pomieszczeniach na II piętrze pawilonu E
W pomieszczeniach E-242-E244 i E-204 należy wymienić stolarkę drzwiową w ilości 5 sztuk, w zakresie i parametrach określonych w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
C - Remont pomieszczeń C-016 i C-017, C-027 i C-028, E-026A, E-022
Pomieszczenia C-016 i C-017, C-027 i C-028
W pomieszczeniach C-016 o powierzchni 16,6 m2 i C-017 o powierzchni 10 m2 należy wykonać remont przez połączenie pomieszczeń i przystosowanie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
W pomieszczeniach C-027 o powierzchni 11,3 m2 i C-028 o powierzchni 11,1 m2 należy wykonać remont przez połączenie pomieszczeń i przystosowanie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Pomieszczenie E-026A
W pomieszczeniu E-026A, o powierzchni 19,2 m2, należy wykonać remont i przystosować pomieszczenie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Pomieszczenie E-022
W pomieszczeniu warsztatowym, o powierzchni 38,56 m2, należy wykonać remont polegający na podziale pomieszczenia na 3 części, wytworzeniu 2 pomieszczeń biurowych i 1 pomieszczenia warsztatowego, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
D - Dostawa i montaż ścianki aluminiowej z drzwiami przesuwnymi do dyżurki izby zatrzymań pawilon D.
W pomieszczeniu dyżurki należy zamontować ściankę aluminiową z drzwiami przesuwnymi o powierzchni około 4,5 m2, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
E - Dostawa i montaż drzwi przesuwnych do dyżurki izby zatrzymań pawilon A.
W pomieszczeniu dyżurki należy zamontować drzwi przesuwne o powierzchni około 2,4 m2, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

2 - Wymagany okres gwarancji - 48 miesięcy.
3 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum.
4 - Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
5 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty.
6 - Zamawiający wymaga, aby prace wykonywane w izbie zatrzymań w pawilonie A i D były wykonywane wyłącznie po godz. 16-tej i w dni wolne od pracy dla Zamawiającego, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego.
7 - Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do umowy, który Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części. Zamawiający wymaga, aby remont pomieszczenia E-022 był wykonany w pierwszej kolejności i zakończył się w pierwszych 2 tygodniach realizacji umowy. Pomieszczenia C-027 i C-028 i E-026A mogą być udostępnione do remontu po zakończeniu remontu pomieszczenia E-022. Zamawiający wymaga, aby remont pomieszczeń C-016 i C-017, C-027 i C-028 i E-026A zakończył się w terminie do 7 tygodni od podpisania umowy lub krócej, w zależności od zadeklarowanego okresu wykonania przedmiotu zamówienia.
8 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności.
9 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
10 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt.
11 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 46273

Data publikacji: 2015-04-02

Nazwa: Sąd Okręgowy w Krakowie

Ulica: ul. Przy Rondzie 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-547

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 12 6195925

Numer faxu: 12 6195927

Adres strony internetowej: krakow.so.gov.pl

Regon: 00032269500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty remontowo-malarskie w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1 - Przedmiotem zamówienia jest: renowacja powłok malarskich korytarzy w pawilonach A, C, D i E, klatek schodowych w pawilonie E i pomieszczeń izby zatrzymań w pawilonie D, wymiana stolarki drzwiowej oraz remont wybranych pomieszczeń, w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Wielkość /zakres/ zamówienia:

A - Malowanie korytarzy: poziomu -1 pawilonu A, poziomu -1 pawilonu C, poziomu -1 pawilonu D, poziomów -1, 1, 2, 3, 4 i 5 pawilonu E poziomu, klatek schodowych w pawilonie E oraz izby zatrzymań w pawilonie D.
Zakres malowania obejmuje ściany i sufity w ilości około 7 130 m2.
B - Wymiana stolarki drzwiowej w wybranych pomieszczeniach na II piętrze pawilonu E
W pomieszczeniach E-242-E244 i E-204 należy wymienić stolarkę drzwiową w ilości 5 sztuk, w zakresie i parametrach określonych w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
C - Remont pomieszczeń C-016 i C-017, C-027 i C-028, E-026A, E-022
Pomieszczenia C-016 i C-017, C-027 i C-028
W pomieszczeniach C-016 o powierzchni 16,6 m2 i C-017 o powierzchni 10 m2 należy wykonać remont przez połączenie pomieszczeń i przystosowanie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
W pomieszczeniach C-027 o powierzchni 11,3 m2 i C-028 o powierzchni 11,1 m2 należy wykonać remont przez połączenie pomieszczeń i przystosowanie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Pomieszczenie E-026A
W pomieszczeniu E-026A, o powierzchni 19,2 m2, należy wykonać remont i przystosować pomieszczenie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Pomieszczenie E-022
W pomieszczeniu warsztatowym, o powierzchni 38,56 m2, należy wykonać remont polegający na podziale pomieszczenia na 3 części, wytworzeniu 2 pomieszczeń biurowych i 1 pomieszczenia warsztatowego, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
D - Dostawa i montaż ścianki aluminiowej z drzwiami przesuwnymi do dyżurki izby zatrzymań pawilon D.
W pomieszczeniu dyżurki należy zamontować ściankę aluminiową z drzwiami przesuwnymi o powierzchni około 4,5 m2, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
E - Dostawa i montaż drzwi przesuwnych do dyżurki izby zatrzymań pawilon A.
W pomieszczeniu dyżurki należy zamontować drzwi przesuwne o powierzchni około 2,4 m2, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

2 - Wymagany okres gwarancji - 48 miesięcy.
3 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum.
4 - Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
5 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty.
6 - Zamawiający wymaga, aby prace wykonywane w izbie zatrzymań w pawilonie A i D były wykonywane wyłącznie po godz. 16-tej i w dni wolne od pracy dla Zamawiającego, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego.
7 - Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do umowy, który Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części. Zamawiający wymaga, aby remont pomieszczenia E-022 był wykonany w pierwszej kolejności i zakończył się w pierwszych 2 tygodniach realizacji umowy. Pomieszczenia C-027 i C-028 i E-026A mogą być udostępnione do remontu po zakończeniu remontu pomieszczenia E-022. Zamawiający wymaga, aby remont pomieszczeń C-016 i C-017, C-027 i C-028 i E-026A zakończył się w terminie do 7 tygodni od podpisania umowy lub krócej, w zależności od zadeklarowanego okresu wykonania przedmiotu zamówienia.
8 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności.
9 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
10 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt.
11 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.

Kody CPV:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
441123104 (Ścianki działowe)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
454200007 (Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3, przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, do 30% wartości zamówienia podstawowego.

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 98

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, tj. zakończył roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowo-malarskich o wartości co najmniej 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych). Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 100 000 zł.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ oraz weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt VI-A-6 SIWZ, zawierającego główne roboty wskazane przez Wykonawcę, jednakże w ilości co najmniej 2 (dwie) i sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.
Do wymienionych w wykazie robót budowlanych Zamawiający żąda załączenia dowodów (w rozumieniu paragrafu 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2013 r. poz. 231/) potwierdzających, że każda z robót budowlanych wskazanych w wykazie została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2) pisemne zobowiązanie podmiotów /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
3) formularz ofertowy wg załączonego do SIWZ wzoru.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że istotne zmiany umowy mogą nastąpić według zasad i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów określonych w § 3 ust. 1 umowy, spowodowaną
działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub Zamawiającego uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ile te działania lub zaniechania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy,
3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie do realizacji umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania

Znaczenie kryterium 2: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Tak

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: krakow.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, II p., p. E-232.

Data składania wniosków, ofert: 16/04/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 08:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, II p., p. E-232.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi