242224 / 2014-07-18 - Administracja samorządowa / Gmina Kurzętnik (Kurzętnik)

UZBROJENIE TERENU POPRZEZ BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK I NIELBARK - w formule zaprojektuj
i wybuduj

Opis zamówienia

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
1)Etap pierwszy - faza projektowania
a)opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ, programie funkcjonalno-użytkowym,
b)opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, szczegółowych kosztorysów inwestorskich opracowanych metoda szczegółowych oraz informacji BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opinii technicznych, ekspertyz o badań ,
c)Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień do projektu,
d)przedłożenie opracowanego projektu budowlanego, projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i opracowań towarzyszących:
Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru;
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia, wskazanie ewentualnych zmian lub uzupełnień i akceptacji w imieniu Zamawiającego
e)opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych
i przedłożenie harmonogramu do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego;
f)uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
2)Etap II - wykonanie robót budowlanych
a)wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych;, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlaną i niniejsza SIWZ;
b)opracowanie szczegółowego projektu organizacji robót;
c)wykonanie robót pomocniczych i przygotowawczych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń
d)zapewnienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego projektantów w cenie oferty;
e)przygotowanie wymaganych prób i badań oraz dokumentacji powykonawczej
i geodezyjnych pomiarów powykonawczych
3.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających wynikających z ustawy z art. 67 ustawy Pzp.
4.Na całej długości planowanej inwestycji występują odcinki, na których na chwilę obecną Gmina nie posiada dostatecznej powierzchni gruntu pod budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz oświetlenia ulicznego. Zamawiający jest na etapie przejmowania gruntów potrzebnych pod inwestycję od właścicieli prywatnych, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Lasów Państwowych.
5.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający równolegle będzie przeprowadzał inwestycję polegającą na ułożeniu sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz zadanie pn. Uzbrojenie terenów w miejscowości Nielbark
i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nastąpi konieczność współpracy z firmą branży telekomunikacyjnej podczas realizacji robót.
7. W przypadku nie uzyskania dofinansowania Zamawiający unieważni postepowanie przetargowe.
8.Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie 2:
za wady wbudowanych materiałów wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 242224

Data publikacji: 2014-07-18

Nazwa: Gmina Kurzętnik

Ulica: ul. Grunwaldzka 39

Numer domu: 39

Miejscowość: Kurzętnik

Kod pocztowy: 13-306

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 056 4740515, 056 4748282

Numer faxu: 056 4748284

Regon: 00053826000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
UZBROJENIE TERENU POPRZEZ BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK I NIELBARK - w formule zaprojektuj
i wybuduj

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
1)Etap pierwszy - faza projektowania
a)opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ, programie funkcjonalno-użytkowym,
b)opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, szczegółowych kosztorysów inwestorskich opracowanych metoda szczegółowych oraz informacji BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opinii technicznych, ekspertyz o badań ,
c)Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień do projektu,
d)przedłożenie opracowanego projektu budowlanego, projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i opracowań towarzyszących:
Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru;
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia, wskazanie ewentualnych zmian lub uzupełnień i akceptacji w imieniu Zamawiającego
e)opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych
i przedłożenie harmonogramu do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego;
f)uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
2)Etap II - wykonanie robót budowlanych
a)wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych;, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlaną i niniejsza SIWZ;
b)opracowanie szczegółowego projektu organizacji robót;
c)wykonanie robót pomocniczych i przygotowawczych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń
d)zapewnienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego projektantów w cenie oferty;
e)przygotowanie wymaganych prób i badań oraz dokumentacji powykonawczej
i geodezyjnych pomiarów powykonawczych
3.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających wynikających z ustawy z art. 67 ustawy Pzp.
4.Na całej długości planowanej inwestycji występują odcinki, na których na chwilę obecną Gmina nie posiada dostatecznej powierzchni gruntu pod budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz oświetlenia ulicznego. Zamawiający jest na etapie przejmowania gruntów potrzebnych pod inwestycję od właścicieli prywatnych, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Lasów Państwowych.
5.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający równolegle będzie przeprowadzał inwestycję polegającą na ułożeniu sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz zadanie pn. Uzbrojenie terenów w miejscowości Nielbark
i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nastąpi konieczność współpracy z firmą branży telekomunikacyjnej podczas realizacji robót.
7. W przypadku nie uzyskania dofinansowania Zamawiający unieważni postepowanie przetargowe.
8.Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie 2:
za wady wbudowanych materiałów wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Kody CPV:
712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
349533005 (Chodniki)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
349285106 (Uliczne słupy oświetleniowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/07/2015

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 45.000,00 PLN.
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Nowym Mieście Lubawskim Nr 39 9484 1121 2004 0090 0983 0019.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie pok. 14 lub dołączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca załączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem - wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat (licząc o dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania, odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. budowa chodnika o wartości min 1 000.000,00 zł brutto o powierzchni min. 10 000,0 m2wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku występowania Wykonawcy zatrudniającego podwykonawcę warunek musi być spełniony przez głównego Wykonawcę. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, ze usługi te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Potencjał techniczny:
Wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami i warunkami specyfikacji technicznych.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. i).
Jeżeli Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia to zobowiązany jest do załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia sprzętu, narzędzi i urządzeń.
Wykonawca załączy do oferty Wykaz potencjału technicznego - według oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca wykaże:
Kierownik robót - minimalne wymagania
5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót w robotach podobnych do tych, które będą wykazane przez Wykonawcę w doświadczeniu wykonawcy -
w załączniku Nr 4 do SIWZ.:
- minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych
w budownictwie, posiadająca uprawnienia do pełnienie funkcji technicznych tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
-minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Wykształcenie wyższe lub średnie.
Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 7 do SIWZ i przedstawionych dokumentów, o których mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit f), g), h).

Sytuacja ekonomiczna:
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 pkt. lit. d/ znajdowania się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca musi wykazać, że:
a) przedstawi kserokopię polisy, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia wysokości na wartość co najmniej 2 000.000,00 zł brutto
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu, o którym mowa w rozdziale XI pkt.1 lit. j).
b) przedstawi kserokopię informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej
2 000.000,00 zł brutto wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. k).

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia
zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
a. konieczności zmiany terminu umownego wykonania zamówienia oraz harmonogramu realizacji robót z powodu:
zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień, itp.,
konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,
zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego
dla realizowanego zamówienia,
konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, itp.
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć
w chwili zawarcia umowy,
działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkód atmosferycznych o charakterze katastrof) - nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,
zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które powodują zmianę wartości umownej, wraz ze zmianą tej wartości,
b. w przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót i związaną z tym zmianą kwoty wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy,
c. zmianę wartości umownej, wraz ze zmianą tej wartości wynikających z rzeczywistych obmiarów,
d. zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w pkt 1-19 strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

Kod kryterium cenowe: A

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Data składania wniosków, ofert: 05/08/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013.

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Podobne przetargi