345048 / 2013-08-27 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Remont mostów i przepustu w ciągach dróg wojewódzkich na terenie RDW Jasło
Opis zamówienia
zakres robót określony w Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale II Załączniku Nr 1 tj. Kosztorys ofertowy, Rozdziale III - Przedmiar robót oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 3 lat.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 345048
Data publikacji: 2013-08-27
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont mostów i przepustu w ciągach dróg wojewódzkich na terenie RDW Jasło
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
zakres robót określony w Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale II Załączniku Nr 1 tj. Kosztorys ofertowy, Rozdziale III - Przedmiar robót oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 3 lat.
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452211199 (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 28/11/2013
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 550,00 PLN.
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.2. Zamawiający uzna wykonanie: min. 1 zamówienia polegających na robotach budowlanych - porównywalnych z przedmiotem zamówienia (na załączniku Nr 5 do oferty). Jako zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji przepustu pod drogą publiczną oraz robót polegających na ustawieniu barier ochronnych na obiekcie inżynierskim.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku określonego w pkt. 5.2.3. Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.:
Kierownika budowy (całkowite doświadczenie - min. 3 lata) - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGA! Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień
o specjalności mostowej.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
Inne dokumenty potwierdzające III.5:
W przypadku należenia do grupy kapitałowej należy do oferty dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. z 2007, Nr 50,poz. 331 z późn. zm. (zwanej dalej Ustawą OKIK).
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów II piętro pok. 45
Data składania wniosków, ofert: 12/09/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów Parter pok.1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
191557 / 2013-09-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jastrzębiej, Klonowej, Grabowej i Kruhel Wielki i w m. Prałkowce w ramach zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja na osiedlu Kruhel Wielki w Przemyślu
301170 / 2015-11-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nowy Żmigród - Nowy Żmigród (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie.
308622 / 2012-08-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jedlicze - Jedlicze (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont sanitariatów w budynku Samorządowego Przedszkola w Jedliczu oraz w budynku Przedszkola Filiarnego w Potoku
161453 / 2013-08-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Radymno - Radymno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie ogrodzenia i chodników przy szkole w Korczowej - Zespół Szkół
w Korczowej
135971 / 2010-05-26 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i moderniazacji pomieszczeń Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego
8184 / 2012-01-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zaprojektowanie i wykoananie odbudowy mostu na ulicy 3-go Maja w Ropczycach.
196450 / 2013-05-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Centrum Kultury Gminy Markowa - Markowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa stropodachu na dach stromy w budynku Centrum Kultury Gminy Markowa w Markowej
192824 / 2013-05-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Radymno - Radymno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego z zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz budowa trybun sportowych z częściowym zadaszeniem - etap I - roboty uzupełniające.
308492 / 2011-09-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont świetlicy w Dźwiniaczu Dolnym
119616 / 2016-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Poprawa stanu technicznego Stadionu Sportowego - ETAP II
- ogrodzenia -
przy ul. Kolejowej w Ustrzykach Dolnych
48573 / 2010-03-04 - Podmiot prawa publicznego
Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót dla zadania 42736-Przebudowa i remont budynków garażowych Nr 21 i 25 przy ul. Tynieckiej w m. Kraków-Pychowice.
177449 / 2012-08-16 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Komańcza - Komańcza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja budynków mieszkalnych - leśniczówka w Dołżycy i Prełukach.
217964 / 2011-07-27 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Komańcza - Komańcza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane na obiektach osad leśnych oraz budynkach
administracyjnych Nadleśnictwa Komańcza
169680 / 2012-05-23 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie - Górno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczeń Pawilonu nr 1 w SPZZOZ SANATORIUM im. Jana Pawła II w Górnie
364127 / 2008-12-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Województwo Podkarpackie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie dodatkowych robót branży sanitarnej - dotyczy realizacji zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie na potrzeby administracyjno-edukacyjne Województwa Podkarpackiego.
358702 / 2011-10-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociÄ…gowej przy ul. Rymanowskiej w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego: Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do ul. Matuszczaka - etap III.
162771 / 2014-07-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żołynia - Żołynia (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i zakup wyposażenia budynku GOK w Smolarzynach
207841 / 2012-09-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budynek UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie - modernizacja sanitariatów - poziom piwnic roboty uzupełniające
12168 / 2015-01-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Wiązownica - Wiązownica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Ryszkowa Wola - etap I
276054 / 2012-07-30 - Inny: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowie budynku gospodarczego w miejscu istniejącego budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki na działce nr 147/7 w miejscowości Krzywe
204837 / 2014-09-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont blokowych urządzeń dylatacyjnych na obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Mielec
Zadanie nr 1 - Wiadukt nad koleją w Ropczycach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 15+051
Zadanie Nr 2 - Most przez rzekę Wisłokę w Gawłuszowicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin - Jaślany w km 26+808 - III przetarg
116010 / 2016-05-10 - Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowści prawnej
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ZG.270.1.2.2016; Budowa szlaków zrywkowych drewna w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne w Leśnictwie Krościenko
297424 / 2009-08-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i remont budynku Sadu Rejonowego 2w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 47 celem dostosowania do wymagań systemu NOWA KSIĘGA WIECZYSTA.
253322 / 2008-12-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa kompleksu boisk sportowych przy IV LO w Rzeszowie