34325 / 2016-04-04 - Administracja samorzÄ…dowa / Prezydent Miasta Piekary ÅšlÄ…skie (Piekary ÅšlÄ…skie)
Przebudowa - dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Piekarach Śląskich przy ulicy Cichej 38.
Opis zamówienia
Przebudowa-dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Piekarach Śląskich przy ulicy Cichej 38.
I. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJE:
1. Wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie:
- wykucie z muru ościeżnic stalowych - 22 szt.
- poszerzenie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych 18 - szt
2. Roboty montażowe:
- montaż okna oddymiającego na kl. schodowych - 2 szt.
- montaż drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 - 22szt.
- montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych - 2 szt.
- montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych - 2 szt.
3. Zakres robót instalacji elektrycznych wewnętrznych.
- montaż tablicy zasilającej -1szt.
- montaż przewodów instalacyjnych i puszek
- montaż opraw oświetlenia awaryjnego -30 szt
- instalacja oddymiania klatek schodowych.
Wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych i towarzyszących.
II. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, zakres prac należy koordynować z kierownictwem placówki i inspektorem nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zakres prac powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami i normami w tej dziedzinie.
III. Rozwiązania równoważne:
Wskazane w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.
W związku z tym:
1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ i dokumentach technicznych nazwą producenta.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 34325
Data publikacji: 2016-04-04
Nazwa: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Ulica: ul. Bytomska 84
Numer domu: 84
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kod pocztowy: 41-940
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 32 3939379
Numer faxu: 32 287 22 69
Adres strony internetowej: www.piekary.pl
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa - dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Piekarach Śląskich przy ulicy Cichej 38.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa-dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Piekarach Śląskich przy ulicy Cichej 38.
I. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJE:
1. Wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie:
- wykucie z muru ościeżnic stalowych - 22 szt.
- poszerzenie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych 18 - szt
2. Roboty montażowe:
- montaż okna oddymiającego na kl. schodowych - 2 szt.
- montaż drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 - 22szt.
- montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych - 2 szt.
- montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych - 2 szt.
3. Zakres robót instalacji elektrycznych wewnętrznych.
- montaż tablicy zasilającej -1szt.
- montaż przewodów instalacyjnych i puszek
- montaż opraw oświetlenia awaryjnego -30 szt
- instalacja oddymiania klatek schodowych.
Wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych i towarzyszących.
II. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, zakres prac należy koordynować z kierownictwem placówki i inspektorem nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zakres prac powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami i normami w tej dziedzinie.
III. Rozwiązania równoważne:
Wskazane w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.
W związku z tym:
1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ i dokumentach technicznych nazwą producenta.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (roboty tego samego rodzaju o wartości nie przekraczającej 102 938,95 złotych brutto).
Czas: D
Data zakończenia: 15/08/2016
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie w ostatnich pięciu latach przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na dostosowaniu budynku do przepisów p.pożarowych. Wartość roboty powinna wynosić co najmniej 50 000,00 zł brutto.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie osobami posiadającymi:
a)uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej - min.1 osoba;
lub posiadające uprawnienia odpowiadające wwymienionym, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym w wersji uproszczonej wykonanym na podstawie załączonego do SIWZ kosztorysu nakładczego.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa w następującym przypadku:
a) wprowadzenia innych rozwiązań technicznych niż określone w SIWZ podyktowanych zastaną sytuacją,
b) w przypadku wystąpienia przyczyny, o której mowa wyżej, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 95
Nazwa kryterium 2:
Wydłużenie okresu gwarancji powyżej 48 m- cy, maksymalnie do 60 m-cy
Znaczenie kryterium 2: 5
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Piekary Śląskie
Biuro Zamówień Publicznych , pok. 215
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
Data składania wniosków, ofert: 19/04/2016
Godzina składania wniosków, ofert: 11:30
Miejsce składania:
Urząd Miasta Piekary Śląskie
Biuro Zamówień Publicznych, pok. 215
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454211311 (Instalowanie drzwi)
Podobne przetargi
64071 / 2011-02-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy - Wyry (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie robót zewnętrznych i wewnętrznych - Zespół Szkół w Wyrach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina
329996 / 2012-09-04 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim - Wodzisław Śląski (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej pawilony głównego szpitala w Rydułtowach oraz wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do ww. klatki
360878 / 2014-10-30 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku - Rybnik (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Roboty budowlane w zakresie wykonania systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru
w Oddziału ZUS w Rybniku, ul. Reymonta 2
374929 / 2008-12-22 - Podmiot prawa publicznego
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne - Katowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie projektu oraz systemu sygnalizacji pożaru wOddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 7 SUM GCM
97976 / 2014-03-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Katowice - Katowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Zaprojektowanie oraz wykonanie bezprzewodowego systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Miejskiego Domu Kultury Koszutka filia Dąb przy ul. Krzyżowej 1 w Katowicach
81210 / 2011-04-18 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń - Ustroń (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej.
323870 / 2015-11-30 - Inny: Instytut badawczy
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wymiana central sygnalizacji pożaru wraz z elementami liniowymi, uruchomieniem, pomiarami i oprogramowaniem wizualizacji w budynkach
Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach, Znak Sprawy DO/DZ-381-1-99/15
373238 / 2010-11-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Dostawa i montaż systemów wywoływania syren, wyposażenie stacji bazowej CZK w oprogramowanie oraz przeprogramowanie urządzeń radiowych.
397490 / 2011-11-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Będzinie - Będzin (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 - etap I
82016 / 2011-04-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Rozbudowa instalacji przeciwpożarowej i teletechnicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z malowaniem pomieszczeń po wykonanych pracach instalacyjnych
307694 / 2015-11-16 - Podmiot prawa publicznego
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie - Cieszyn (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - rozbudowa (poddasze nieużytkowe) i modernizacja (w zakresie sygnalizacji akustycznej) istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru systemu SHRACK w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie.
159914 / 2011-06-15 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń - Ustroń (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej
124044 / 2016-05-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie zabezpieczenia p. poż.
budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej - etap I
347402 / 2011-10-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Będzinie - Będzin (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 - etap I
78968 / 2011-04-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 poprzez montaż nowej centrali, wymianę obecnych oraz montaż nowych elementów systemu tj. m.in. czujek i ROP.
24326 / 2010-01-27 - Inny: Instytut naukowy
Główny Instytut Górnictwa - Katowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Rozbudowa systemu wczesnego wykrywania pożaru w Pawilonie I GIG Katowice
371702 / 2012-09-28 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim - Wodzisław Śląski (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu oddymiania schodowej pawilonu głównego szpitala w Rydułtowach oraz wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do ww. klatki
185570 / 2010-06-28 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych - Katowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie instalacji niskoprądowej ochrony pożarowej w budynku wysokim Wydziału Nauk o Ziemi UŚ zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60.
326028 / 2011-10-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie - Cieszyn (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wydzielenie klatki schodowej ze względu p.poż., instalacji alarmowej systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemu oddymiania i usuwania ciepła na klatce schodowej
306368 / 2011-09-27 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach - Gorzyce (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Pawilonie A Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach