225512 / 2013-06-12 - / Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie (Cieszyn)

Zgodny z tonerem 106R01338 Czarny marki Cartridge Web

Cena: 75.03 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-06-11 pod pozycją 223944. Zobacz ogłoszenie 223944 / 2013-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 225512

Data publikacji: 2013-06-12

Nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

Ulica: ul. Bobrecka 29

Numer domu: 29

Miejscowość: Cieszyn

Kod pocztowy: 43-400

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 033 4777309

Numer faxu: 033 8530511

Adres strony internetowej: www.powiat.cieszyn.pl

Regon: 07225340000000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 223944

Data wydania biuletynu: 2013-06-11

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: IV.3)

Przed wprowadzeniem zmainy:
1)Zmiany ogólne: A. Możliwa jest:a)zmiana adresu, siedziby Zamawiającego, Wykonawcy, b)zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach robót, d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej. B.Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy: A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie terenu budowy, b) przekazanie dokumentów budowy. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz zmiana wynagrodzenia, ze względu na: a)oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez urzędy), b)przedłużenie procedury przetargowej, c) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, e) roboty dodatkowe, f) zmianę zastosowanych materiałów i/lub technologii wykonania robót, g) zmiany stanu prawnego, h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, i) niesprzyjające warunki atmosferyczne, j) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, k) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, l) zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), m) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, n) rezygnację z części robót, o) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. z iloczynu faktycznie wykonanych robót i ich wartości ofertowych), C.Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Po wprowadzeniu zmiany:
1)Zmiany ogólne: A. Możliwa jest:a)zmiana adresu, siedziby Zamawiającego, Wykonawcy, b)zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach robót, d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej. B.Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy: A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie terenu budowy, b) przekazanie dokumentów budowy. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz zmiana wynagrodzenia, ze względu na: a)oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez urzędy), b)przedłużenie procedury przetargowej, c) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, e) roboty dodatkowe, f) zmianę zastosowanych materiałów i/lub technologii wykonania robót, g) zmiany stanu prawnego, h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, i) niesprzyjające warunki atmosferyczne, j) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, k) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, l) zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), m) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, n) rezygnację z części robót, o) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. z iloczynu faktycznie wykonanych robót i ich wartości ofertowych), p)opóźnienie realizacji przebudowy przepustu na potoku Wschodnica (dotyczy Zadania nr 1) i/lub budowy chodnika wzdłuż ulicy Sobieskiego w Kaczycach (dotyczy Zadania nr 5), których wykonanie warunkuje zrealizowanie zadań C.Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Podobne przetargi