348367 / 2008-12-03 - Inny: wymiar sprawiedliwości / Sąd Okręgowy w Lublinie (Lublin)

Oryginalny tusz C9370A (Nr 72) Foto Czarny Wydajny marki Hewlett Packard

Cena: 354.24 PLN

Nadzór inwestorski nad budową budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski zadania pod nazwą:Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), w następujących specjalnościach:
1. konstrukcyjno-budowlanej,
2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
4. drogowej
Nadzór inwestorski realizowany będzie dla zadania pod nazwą: Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obejmującego roboty budowlane w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą:
Część I TOM 1-5 Projekt Wykonawczy Architektoniczny i Projekt Wnętrz
Część I TOM 2-5 Projekt Wykonawczy Architektoniczny i Projekt Wnętrz
Część I TOM 3-5 Projekt Wykonawczy Architektoniczny i Projekt Wnętrz
Część I TOM 4-5 Projekt Wykonawczy Architektoniczny i Projekt Wnętrz
Część I TOM 5-5 Projekt Wykonawczy Architektoniczny i Projekt Wnętrz
Część II TOM 1-2 Projekt Wykonawczy Konstrukcja
Część II TOM 2-2 Projekt Wykonawczy Konstrukcja
Część III TOM 1-3 Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne
Część III TOM 2-3 Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne
Część III TOM 3-3 Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne
Część IV TOM 1-2 Projekt Wykonawczy Instalacje Elektryczne
Część IV TOM 2-2 Projekt Wykonawczy Instalacje Elektryczne
Część V Projekt Wykonawczy Drogi
Część VI Projekt Wykonawczy Zieleń
Inwentaryzacja dendrologiczna
Dokumentacja geologiczna
Informacja BIOZ
Specyfikacje techniczne:
Część I, II - Architektura, konstrukcja
Część III - Instalacje sanitarne i wentylacji mechanicznej
Część IV - Instalacje elektryczne
Część V - Drogi
Przedmiary robót (funkcja pomocnicza) oraz wykonania i montażu w realizowanym budynku regałów przesuwnych, zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektonicznym i Projektem Wnętrz.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien się zapoznać z ww. dokumentacją dostępną w Sądzie Okręgowym w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pokój 15 w godzinach od 9 do 14 lub na stronie internetowej Zamawiającego: bip.so.lublin.pl

1) W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- na etapie prowadzenia robót budowlanych:

a)prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem tych robót;
b)uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego oraz ich protokołowanie;
c)wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z zamawiającym;
d)podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót;
e)pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie;
f)stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora (Zamawiającego);
g)kontrola dokumentacji wykonawcy robót budowlanych, w tym sprawdzanie obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów;
h)kontrola rozliczeń finansowych budowy (ewidencja i bilansowanie dokumentów rozliczeniowych - faktur i rachunków);
i)szeroko rozumiana współpraca z Inwestorem (Zamawiającym), jednostką projektową i wykonawczą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych;
j)podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Inwestora (Zamawiającego);
k)uczestnictwo w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
l)sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa budowlanego oraz zasadami działania inspektora nadzoru, to jest w szczególności:
- kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi oraz przepisami bhp, SANEPID, p.poż.;
- sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych;
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywania w nim wpisów;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
- uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach
odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców;
- bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcą, podwykonawcami, dostawcami usług i towarów oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur;
- opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych;
- bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji;
- zorganizowanie i dokonanie przy udziale Inwestora odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego;
- sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;
- wystawienia dowodów PT w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru oraz przedłożenie Inwestorowi oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych wad stwierdzonych w protokole odbioru robót;

Przewidywany w umowie z Wykonawcą czas trwania robót budowlanych wynosi 31 miesięcy od podpisania umowy, co nastąpiło w dniu 20.11.2008 r , natomiast czas trwania odbioru robót 30 dni.


2) Celem prawidłowego wykonania obowiązków, o których mowa w pkt. 1 , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien:
a. kontrolować roboty budowlane, co najmniej 2 razy w tygodniu i sporządzać dokumentację fotograficzną z postępu procesu budowlanego,
b. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
c. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 348367

Data publikacji: 2008-12-03

Nazwa: Sąd Okręgowy w Lublinie

Ulica: ul. Krakowskie Przedmieście 43

Numer domu: 43

Miejscowość: Lublin

Kod pocztowy: 20-076

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 081 5359164

Numer faxu: 081 5359164

Regon: 00032295600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: wymiar sprawiedliwości

Inny rodzaj zamawiającego: wymiar sprawiedliwości

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad budową budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski zadania pod nazwą:Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), w następujących specjalnościach:
1. konstrukcyjno-budowlanej,
2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
4. drogowej
Nadzór inwestorski realizowany będzie dla zadania pod nazwą: Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obejmującego roboty budowlane w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą:
Część I TOM 1-5 Projekt Wykonawczy Architektoniczny i Projekt Wnętrz
Część I TOM 2-5 Projekt Wykonawczy Architektoniczny i Projekt Wnętrz
Część I TOM 3-5 Projekt Wykonawczy Architektoniczny i Projekt Wnętrz
Część I TOM 4-5 Projekt Wykonawczy Architektoniczny i Projekt Wnętrz
Część I TOM 5-5 Projekt Wykonawczy Architektoniczny i Projekt Wnętrz
Część II TOM 1-2 Projekt Wykonawczy Konstrukcja
Część II TOM 2-2 Projekt Wykonawczy Konstrukcja
Część III TOM 1-3 Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne
Część III TOM 2-3 Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne
Część III TOM 3-3 Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne
Część IV TOM 1-2 Projekt Wykonawczy Instalacje Elektryczne
Część IV TOM 2-2 Projekt Wykonawczy Instalacje Elektryczne
Część V Projekt Wykonawczy Drogi
Część VI Projekt Wykonawczy Zieleń
Inwentaryzacja dendrologiczna
Dokumentacja geologiczna
Informacja BIOZ
Specyfikacje techniczne:
Część I, II - Architektura, konstrukcja
Część III - Instalacje sanitarne i wentylacji mechanicznej
Część IV - Instalacje elektryczne
Część V - Drogi
Przedmiary robót (funkcja pomocnicza) oraz wykonania i montażu w realizowanym budynku regałów przesuwnych, zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektonicznym i Projektem Wnętrz.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien się zapoznać z ww. dokumentacją dostępną w Sądzie Okręgowym w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pokój 15 w godzinach od 9 do 14 lub na stronie internetowej Zamawiającego: bip.so.lublin.pl

1) W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- na etapie prowadzenia robót budowlanych:

a)prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem tych robót;
b)uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego oraz ich protokołowanie;
c)wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z zamawiającym;
d)podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót;
e)pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie;
f)stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora (Zamawiającego);
g)kontrola dokumentacji wykonawcy robót budowlanych, w tym sprawdzanie obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów;
h)kontrola rozliczeń finansowych budowy (ewidencja i bilansowanie dokumentów rozliczeniowych - faktur i rachunków);
i)szeroko rozumiana współpraca z Inwestorem (Zamawiającym), jednostką projektową i wykonawczą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych;
j)podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Inwestora (Zamawiającego);
k)uczestnictwo w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
l)sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa budowlanego oraz zasadami działania inspektora nadzoru, to jest w szczególności:
- kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi oraz przepisami bhp, SANEPID, p.poż.;
- sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych;
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywania w nim wpisów;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
- uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach
odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców;
- bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcą, podwykonawcami, dostawcami usług i towarów oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur;
- opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych;
- bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji;
- zorganizowanie i dokonanie przy udziale Inwestora odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego;
- sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;
- wystawienia dowodów PT w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru oraz przedłożenie Inwestorowi oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych wad stwierdzonych w protokole odbioru robót;

Przewidywany w umowie z Wykonawcą czas trwania robót budowlanych wynosi 31 miesięcy od podpisania umowy, co nastąpiło w dniu 20.11.2008 r , natomiast czas trwania odbioru robót 30 dni.


2) Celem prawidłowego wykonania obowiązków, o których mowa w pkt. 1 , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien:
a. kontrolować roboty budowlane, co najmniej 2 razy w tygodniu i sporządzać dokumentację fotograficzną z postępu procesu budowlanego,
b. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
c. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Kody CPV: 743131306

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Czas: O

Okres w miesiącach: 32

Informacja na temat wadium:
1. Wadium należy wnieść w wysokości :
8000 zł. ( słownie: osiem tysięcy zł.)
przed upływem terminu składania ofert
2. Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium ( np. kopii przelewu; w postaci kopii gwarancji zapłaty wadium) dołączonego do oferty. Jeżeli wadium ma formę gwarancji lub poręczenia, Zamawiający zaleca jego składanie w oryginale. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy pozostawienie oryginału w posiadaniu Wykonawcy może uniemożliwiać Zamawiającemu dochodzenie roszczeń przysługujących z gwarancji/ poręczenia oraz jeżeli stwarza to zagrożenie wygaśnięcia/ odwołania ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia interesu Zamawiającego. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
3. Wadium może być wnoszone:
a) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe nr 17 1130 1206 0028 9102 8420 0002
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 4 i pkt 5 ppkt 1), 2), 3) bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
7. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
8. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a oferta uznana za odrzuconą.
9. W ofercie należy wpisać nr konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić wadium w pieniądzu lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.
10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
11. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej, dla wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu związania ofertą.
12. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej, dla wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Z zastrzeżeniem pkt 4, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po złożeniu wniosku przez wykonawcę:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który został wykluczony z postępowania,
3) którego oferta została odrzucona,
przy czym złożenie wniosku przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu.
15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
16. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w przypadku unieważnienia postępowania, po ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych protestów lub upływie terminu do ich składania.

opis_war:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełnianiający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych.
Ocena na zasadzie spełnia nie spełnia.

inf_osw:
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik do siwz.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien przedstawić wykaz wykonywanych nadzorów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością nadzorom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże się on wykonaniem co najmniej dwóch nadzorów inwestorskich budów* budynków użyteczności publicznej** o wartości brutto minimum 200.000 zł. każdy z nich. Wykonawca musi udokumentować ich należyte wykonanie .

* budowa należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
** budynek użyteczności publicznej należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny (§ 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)


W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną wykażą, że w/w warunek spełniają łącznie.

4) Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności .
Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje / będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi w ofercie kandydata/kandydatów na każde n/w stanowisko:
1. Inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2. Inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, sanitarnych i kanalizacyjnych;
3. Inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi drogowymi bez ograniczeń .

Wszystkie osoby wymienione w ofercie winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578) oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Kopie w/w dokumentów należy dołączyć do oferty.

5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 4), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: bip.so.lublin.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 pokój nr 209.

Data składania wniosków, ofert: 11/12/2008

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 pokój nr 209.

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Podobne przetargi