192355 / 2010-07-19 - Inny: Górnictwo Spółka Akcyjna / Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna (Wieliczka)

Przebudowa budynków Nadszybia Regis Kopalni Soli Wieliczka
z przeznaczeniem dla obsługi turystów wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną

Opis zamówienia

I. Zakres rzeczowy zamówienia
1.Przedmiot zamówienia obejmuje realizację przez Wykonawcę za wynagrodzeniem następujących zadań:
1)wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis wraz z infrastrukturą techniczną i otoczeniem, zwanych dalej przebudową budynków nadszybia szybu Regis, z wyjątkiem wykonania wyposażenia technologii kuchni, pralni, magazynów oraz zaplecza socjalnego zawartych w projekcie wykonawczym stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji.
2)dokonania rozbiórki tymczasowej wieży wyciągowej i budynku tymczasowej maszyny wyciągowej.
3)uzyskania pozwoleń na użytkowanie budynków nadszybia szybu Regis po ich przebudowie.

2.Wykonanie przedmiotu umowy ma na celu realizację projektu Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka, finansowanego w ramach działania 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

3.Budynki nadszybia szybu Regis stanowią zabytki wpisane do rejestru zabytków.


II.Przebudowa budynków nadszybia szybu Regis

1.W ramach przebudowy budynków nadszybia szybu Regis Wykonawca jest zobowiązany:
1) przekazać Inwestorowi Zastępczemu dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych,
2) zorganizować plac budowy,
3) zrealizować wszelkie roboty budowlane niezbędne do dokonania przebudowy budynków nadszybia szybu Regis,
4) sporządzić technologie wykonywania robót,
5) zapewnić materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
6) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
7) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi,
8) przeprowadzić prace konserwatorskie,
9) przeprowadzić badania archeologiczne,
10) przeprowadzić badania architektoniczne,
11) w odniesieniu do urządzeń podlegających dozorowi sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego, dokonać zgłoszeń do ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych oraz uzyskać decyzje o zezwoleniu na ich eksploatację,
12) dokonać rozruchu oraz nadzoru nad ruchem próbnym urządzeń i instalacji,
13) przeprowadzić szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania urządzeń i instalacji,
14) sporządzić dokumentację powykonawczą.

2. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis ma na celu przeznaczenie ich dla obsługi ruchu turystycznego
w Kopalni Soli Wieliczka.

3. Przebudowa budynków nadszybia szybu Regis obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i oddanie przebudowanych budynków Zamawiającemu do użytkowania - tzw. wykonanie inwestycji pod klucz.

4. Przebudowa budynków nadszybia szybu Regis winna być wykonana zgodnie z:
1) projektem architektoniczno - budowlanym wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , przebudowy budynków nadszybia Regis Kopalni Soli Wieliczka z przeznaczeniem dla obsługi turystów wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną, opracowanym przez Agencję Projektową Architektury - EKSPO w maju 2009 r. - załącznik nr 7 do specyfikacji,

2) projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Agencję Projektową Architektury - EKSPO w maju 2009 r. - załącznik nr 8 do specyfikacji,

3) tabelą materiałów i urządzeń zamiennych w stosunku do zaprojektowanych
w projekcie wykonawczym, o którym mowa w pkt 2 - załącznik nr 18 do specyfikacji,

4) uzgodnioną z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie Dokumentacją badań odkrywkowych elewacji budynku nadszybia Regis
w Wieliczce - Program Prac Konserwatorskich przy elewacjach budynku nadszybia Regis w Wieliczce, opracowaną przez Agencję Projektową Architektury - EKSPO w maju 2009 r. - załącznik nr 9 do specyfikacji ,

5) Pozwoleniem nr 467/09 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z dnia 2 lipca 2010 r. na prowadzenie robot budowlanych wraz z uzgodnieniem wydanym w dniu 2 lipca 2009 r. Nr OZKr.JJ.500-543/09 przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dotyczącym projektu budowlanego, o którym mowa w pkt 1 - załącznik nr 10 do specyfikacji,

6) uzgodnieniem wydanym w dniu 27 sierpnia 2009 r. Nr OZKr.JJ.500-543/09
przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dotyczącym projektu wykonawczego, o którym mowa w pkt 2 oraz programu
prac konserwatorskich, o którym mowa w pkt 4 - załącznik nr 11 do specyfikacji,

7) decyzją nr 827/2009 Starosty Wielickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę z dnia 11 sierpnia 2009 r. - załącznik nr12 do specyfikacji,

8) decyzją nr 24 Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę z dnia 15 lipca 2009 r. - załącznik nr 13 do specyfikacji,

9) ramowym harmonogramem robót - załącznik nr 14 do specyfikacji


5. W ramach wykonywania robót budowlanych, polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac konserwatorskich. W ramach prac konserwatorskich Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) sporządzenia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich,
2) uzgodnienia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich z Inwestorem Zastępczym i Zamawiającym,
3) uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, wydanego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,
4) wykonania prac konserwatorskich.


6. W toku prowadzenia prac ziemnych prowadzonych, w ramach wykonywania robót budowlanych, polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ścisły nadzór archeologiczny. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich zabytków archeologicznych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jeżeli w toku prac ziemnych prowadzonych w ramach wykonywania robót budowlanych, polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis, zajdzie konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania. W ramach badań archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) sporządzenia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych,
2) uzgodnienia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, z Inwestorem Zastępczym i Zamawiającym,
3) uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, wydanego
przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,
4) wykonania badań archeologicznych.

7. W toku prowadzenia robót budowlanych, polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ścisły nadzór architektoniczny. Jeżeli w toku prowadzenia robót budowlanych, polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis, zajdzie konieczność przeprowadzenia badań architektonicznych Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania. W ramach badań architektonicznych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) sporządzenia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań architektonicznych,
2) uzgodnienia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań architektonicznych, z Inwestorem Zastępczym i Zamawiającym,
3) uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań architektonicznych, wydanego
przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,
4) wykonania badań architektonicznych.

8. Wykonawca jest zobowiązany w odniesieniu do urządzeń podlegających dozorowi sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 ze zm.), dokonać w imieniu Zamawiającego zgłoszeń tych urządzeń do ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych oraz uzyskać decyzje o zezwoleniu na eksploatację tych urządzeń. Celem dokonania wpisu do ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na eksploatację, o których mowa w ust. 1, Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobie wskazanej przez Wykonawcę stosownych pełnomocnictw oraz złoży wymagane oświadczenia. W ramach wykonania przedmiotowego zadania, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania lub zmiany treści składanych w imieniu Zamawiającego wniosków oraz załączonych do nich dokumentów w zakresie wskazanym przez organy rozpatrujące przedmiotowe wnioski.

9. Po dokonaniu przebudowanych budynków nadszybia szybu Regis Wykonawca jest zobowiązany do :
1) przeprowadzenia rozruchu zamontowanych w ramach przebudowy urządzeń
i instalacji,
2) oddania urządzeń i instalacji do ruchu próbnego,
3) oddania urządzeń i instalacji do ruchu.
W ramach ruchu próbnego Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad ruchem urządzeń i instalacji. Obejmuje to także usuwanie ujawnionych usterek lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń i instalacji.

10. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi
i użytkowania urządzeń i instalacji zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach przebudowy budynków nadszybia szybu Regis. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią organizację szkoleń oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców, w celu przekazania wiedzy niezbędnej do prawidłowego użytkowania przebudowanych budynków nadszybia szybu Regis. Szkolenie będzie obejmować maksymalnie 30 osób. Szkolenia będą się odbywać zgodnie z harmonogramem i tematyką, które zostaną uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. Szkolenia odbywać się będą na terenie siedziby Zamawiającego, który zapewni odpowiednie pomieszczenie oraz infrastrukturę techniczną niezbędną do ich realizacji. Do każdego szkolenia zostaną przygotowane przez Wykonawcę materiały pomocnicze, dla każdego z uczestników szkolenia. Przeprowadzone szkolenia winny być zakończone egzaminem potwierdzającym opanowanie zakresu materiału objętego szkoleniem i wydaniem odpowiedniego świadectwa przez przeprowadzającego szkolenie.

11. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych mających za przedmiot przebudowę budynków nadszybia szybu Regis Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej, przez co należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.


III. Rozbiórka wieży wyciągowej i budynku tymczasowej maszyny wyciągowej

1. W ramach rozbiórki tymczasowej wieży wyciągowej i budynku tymczasowej maszyny wyciągowej Wykonawca jest zobowiązany do realizacji następujących zadań:
1) sporządzenia projektu rozbiórki tymczasowej wieży wyciągowej i budynku tymczasowej maszyny wyciągowej,
2) uzgodnienia projektu rozbiórki z Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli Wieliczka,
3) uzyskania wszelkich, wymaganych dla dokonania rozbiórki, uzgodnień, opinii
i sprawdzeń, w tym uzyskania opinii konserwatorskiej a jeżeli okaże się
to konieczne - pozwolenia konserwatorskiego,
4) uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, wydanego przez właściwego Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych,
5) wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce tymczasowej wieży wyciągowej i budynku tymczasowej maszyny wyciągowej.


IV. Pozwolenie na użytkowanie

1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczne decyzje o pozwoleniu
na użytkowanie budynków nadszybia szybu Regis po ich przebudowie, wydane odpowiednio przez:
1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce w związku
z obowiązkiem wynikającym z ww. decyzji nr 827/2009 Starosty Wielickiego
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę z dnia 11 sierpnia 2009 r.,
2) Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-mechanicznych w związku z obowiązkiem wynikającym z ww. decyzji nr 24 Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-mechanicznych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę z dnia 15 lipca 2009 r.

3. W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć kompletne wnioski o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce oraz Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energio-mechanicznych.

4. Celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobom wskazanym przez Wykonawcę stosownych pełnomocnictw oraz złoży wymagane oświadczenia. W ramach wykonania przedmiotowego zadania, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania lub zmiany treści składanych w imieniu Zamawiającego wniosków oraz załączonych do nich dokumentów w zakresie wskazanym przez organy rozpatrujące przedmiotowe wnioski.


V. Zasady realizacji zamówienia

V.1. Etapowanie wykonania zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w dwóch etapach:

1) Etap I - wykonanie przebudowy budynków nadszybia szybu Regis oraz dokonanie rozbiórki tymczasowej wieży wyciągowej i budynku tymczasowej maszyny wyciągowej.
2) Etap II - uzyskanie pozwoleń na użytkowanie budynków nadszybia szybu Regis po ich przebudowie.

V.2. Inwestor Zastępczy

1. Nadzór nad realizacją całości przedmiotu zamówienia będzie sprawował w imieniu Zamawiającego Inwestor Zastępczy.

2. Do obowiązków Inwestora Zastępczego należy także nadzór nad prawidłowością procedury uzyskania pozwoleń na użytkowanie wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce oraz Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pełnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych dla Inwestora Zastępczego.
O przejęciu wyżej wymienionych zadań Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.
V.3. Współpraca Wykonawcy z innymi podmiotami wykonującymi prace.

1. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z wykonawcą przebudowy podszybi
oraz zbrojenia w szybie Regis oraz z wykonawcą dostawy i montażu dźwigów osobowo - towarowych w szybie Regis.

2. W ramach współpracy z wykonawcą przebudowy podszybi oraz zbrojenia w szybie Regis Wykonawca jest zobowiązany, do wspólnego, planowania i organizowania prowadzonych robót, tak by zapewnić ich należytą koordynację. W szczególności wspólne planowanie i organizowanie prowadzonych robót ma zapewnić optymalne gospodarowanie terenem wokół budynków nadszybia szybu Regis, który będzie stanowił wspólny plac budowy.

3. W ramach współpracy wykonawca przebudowy podszybi oraz zbrojenia w szybie Regis przekaże Wykonawcy dokumentację powykonawczą zasilania placu budowy
w energię elektryczną oraz dokumentację powykonawczą podłączenia do sieci wodnej.

4. Szczegółowe zasady współpracy Wykonawcy z wykonawcą przebudowy podszybi oraz zbrojenia szybu Regis winny być ustalone w zawartym między nimi pisemnym porozumieniu, którego kopię Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu i Inwestorowi Zastępczemu.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomieszczenia maszynowni w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i instalacji elektrycznych w terminie do 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy i do jego przekazania wykonawcy dostawy i montażu dźwigów osobowo - towarowych w szybie Regis w celu wykonania głównych prac montażowych. Przekazanie maszynowni powinno się odbyć na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Główne prace montażowe będą prowadzone przez okres 4 (czterech) miesięcy od momentu przekazania pomieszczenia maszynowni.

6. Po zakończeniu głównych prac montażowych Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia prowadzenia prac związanych z instalacją zasilania i sterowania dźwigów oraz z rozruchem dźwigów, prowadzonych w pomieszczeniu maszynowni przez wykonawcę dostawy i montażu dźwigów osobowo - towarowych w szybie Regis w okresie 2 (dwóch) kolejnych miesięcy.

7. Szczegółowe zasady współpracy Wykonawcy z wykonawcą dostawy i montażu dźwigów osobowo - towarowych w szybie Regis winny być ustalone w zawartym między nimi pisemnym porozumieniu, którego kopię Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu i Inwestorowi Zastępczemu.


V.4. Harmonogram rzeczowo - finansowy. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych

1. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, do złożenia Zamawiającemu sporządzonego, w porozumieniu z Zamawiającym oraz Inwestorem Zastępczym, harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania robót
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Opracowany harmonogram rzeczowo - finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zmiana zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego wymaga ponownego zatwierdzenia.

2. Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowi załącznik nr 15 do niniejszej specyfikacji.

3. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis niezwłocznie
po zatwierdzeniu przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego.


V.5. Odbiory

1. W toku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia będą się odbywać:
1) odbiory wykonania robót zanikających w ramach etapu I realizacji przedmiotu umowy,
2) odbiory wykonania elementów technicznych robót w ramach etapu I realizacji przedmiotu umowy,
3) odbiór końcowy wykonania przedmiotu umowy.


V.6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres wykonywania przedmiotu zamówienia:
1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem umowy, zawartego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł (jeden milion),
2) ubezpieczenia prac budowlanych (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy), zawartego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł (jeden milion).

2. Wykonawca zobowiązany jest do odnawiania posiadanej polisy ubezpieczeniowej
lub innego dokumentu ubezpieczenia w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, przez okres wykonywania przedmiotu zamówienia.



VI. Gwarancja i rękojmia


VI.1. Gwarancja

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu
1) 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane,
2) 2 letniej gwarancji na dostarczone materiały i urządzenia. Jeżeli okres gwarancji
na zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia jest dłuższy, wówczas obowiązuje dłuższy okres gwarancji. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumenty, z których wynika zobowiązanie gwaranta.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do udziału w komisji, powołanej przez Zamawiającego, ustalającej przyczyny zgłoszenia naprawy gwarancyjnej.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy gwarancyjnej:
1) w ciągu 5 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego, w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy,
2) w ciągu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego, w przypadku wystąpienia innej awarii tj. takiej, która nie uniemożliwia korzystania z przedmiotu umowy.

5. W ramach gwarancji wszelkie naprawy winny być dokonywane niezwłocznie
tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty przystąpienia
do naprawy gwarancyjnej.

6. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy gwarancyjnej Zamawiający może dokonać naprawy we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, bez utraty prawa gwarancji.


VI.2. Rękojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5 letniej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

2. Bieg okresu rękojmi, rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.



VII. Wynagrodzenie i warunki płatności


VII.1. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Oznacza to, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć wynagrodzenie ryczałtowe lub rozwiązać umowę. W konsekwencji wynagrodzenie, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzoru umowy oraz załączników do umowy, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zatem zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na wynagrodzenie.

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia , w tym m. in. koszty użytych przez Wykonawcę materiałów, części i surowców przeprowadzonych badań, odbiorów, udziału w komisjach powołanych przez organy administracji publicznej, sporządzonych projektów, technologii, opinii, dokumentacji.


VII.2. Warunki płatności

1. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będą na podstawie:
1) faktur miesięcznych za wykonanie elementów technicznych robót w ramach etapu I realizacji przedmiotu zamówienia,
2) faktury końcowej za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, obejmującym również uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.

2. Faktury miesięczne, wystawiane będą przez Wykonawcę raz w miesiącu na koniec miesiąca kalendarzowego, w oparciu o podpisane w tym miesiącu kalendarzowym przez Inwestora Zastępczego protokoły odbiorów wykonania elementów technicznych robót.

3. Wykonawca może wystawić faktury miesięczne, w wysokości zgodnej
z wynagrodzeniem za poszczególne elementy techniczne robót, określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 14 do wzoru umowy, z zastrzeżeniem, że łączna wartość wystawionych faktur miesięcznych nie przekroczy 90% wynagrodzenia,
za całość realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Faktura końcowa, wystawiona będzie w oparciu o podpisany przez Inwestora Zastępczego, protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy, obejmujący również uzyskanie pozwoleń na użytkowanie, w wysokości 10% wynagrodzenia, za całość realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Faktury, o których mowa w pkt. 6.2.1. płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zaparafowanej przez Inwestora Zastępczego.


VIII. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 192355

Data publikacji: 2010-07-19

Nazwa: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna

Ulica: Park Kingi 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Wieliczka

Kod pocztowy: 32-020

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 278711, 012 2787132

Numer faxu: 012 2787110

Adres strony internetowej: www.kopalnia-pp.pl

Regon: 00041683000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Górnictwo Spółka Akcyjna

Inny rodzaj zamawiającego: Górnictwo Spółka Akcyjna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynków Nadszybia Regis Kopalni Soli Wieliczka
z przeznaczeniem dla obsługi turystów wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
I. Zakres rzeczowy zamówienia
1.Przedmiot zamówienia obejmuje realizację przez Wykonawcę za wynagrodzeniem następujących zadań:
1)wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis wraz z infrastrukturą techniczną i otoczeniem, zwanych dalej przebudową budynków nadszybia szybu Regis, z wyjątkiem wykonania wyposażenia technologii kuchni, pralni, magazynów oraz zaplecza socjalnego zawartych w projekcie wykonawczym stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji.
2)dokonania rozbiórki tymczasowej wieży wyciągowej i budynku tymczasowej maszyny wyciągowej.
3)uzyskania pozwoleń na użytkowanie budynków nadszybia szybu Regis po ich przebudowie.

2.Wykonanie przedmiotu umowy ma na celu realizację projektu Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka, finansowanego w ramach działania 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

3.Budynki nadszybia szybu Regis stanowią zabytki wpisane do rejestru zabytków.


II.Przebudowa budynków nadszybia szybu Regis

1.W ramach przebudowy budynków nadszybia szybu Regis Wykonawca jest zobowiązany:
1) przekazać Inwestorowi Zastępczemu dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych,
2) zorganizować plac budowy,
3) zrealizować wszelkie roboty budowlane niezbędne do dokonania przebudowy budynków nadszybia szybu Regis,
4) sporządzić technologie wykonywania robót,
5) zapewnić materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
6) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
7) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi,
8) przeprowadzić prace konserwatorskie,
9) przeprowadzić badania archeologiczne,
10) przeprowadzić badania architektoniczne,
11) w odniesieniu do urządzeń podlegających dozorowi sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego, dokonać zgłoszeń do ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych oraz uzyskać decyzje o zezwoleniu na ich eksploatację,
12) dokonać rozruchu oraz nadzoru nad ruchem próbnym urządzeń i instalacji,
13) przeprowadzić szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania urządzeń i instalacji,
14) sporządzić dokumentację powykonawczą.

2. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis ma na celu przeznaczenie ich dla obsługi ruchu turystycznego
w Kopalni Soli Wieliczka.

3. Przebudowa budynków nadszybia szybu Regis obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i oddanie przebudowanych budynków Zamawiającemu do użytkowania - tzw. wykonanie inwestycji pod klucz.

4. Przebudowa budynków nadszybia szybu Regis winna być wykonana zgodnie z:
1) projektem architektoniczno - budowlanym wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , przebudowy budynków nadszybia Regis Kopalni Soli Wieliczka z przeznaczeniem dla obsługi turystów wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną, opracowanym przez Agencję Projektową Architektury - EKSPO w maju 2009 r. - załącznik nr 7 do specyfikacji,

2) projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Agencję Projektową Architektury - EKSPO w maju 2009 r. - załącznik nr 8 do specyfikacji,

3) tabelą materiałów i urządzeń zamiennych w stosunku do zaprojektowanych
w projekcie wykonawczym, o którym mowa w pkt 2 - załącznik nr 18 do specyfikacji,

4) uzgodnioną z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie Dokumentacją badań odkrywkowych elewacji budynku nadszybia Regis
w Wieliczce - Program Prac Konserwatorskich przy elewacjach budynku nadszybia Regis w Wieliczce, opracowaną przez Agencję Projektową Architektury - EKSPO w maju 2009 r. - załącznik nr 9 do specyfikacji ,

5) Pozwoleniem nr 467/09 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z dnia 2 lipca 2010 r. na prowadzenie robot budowlanych wraz z uzgodnieniem wydanym w dniu 2 lipca 2009 r. Nr OZKr.JJ.500-543/09 przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dotyczącym projektu budowlanego, o którym mowa w pkt 1 - załącznik nr 10 do specyfikacji,

6) uzgodnieniem wydanym w dniu 27 sierpnia 2009 r. Nr OZKr.JJ.500-543/09
przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dotyczącym projektu wykonawczego, o którym mowa w pkt 2 oraz programu
prac konserwatorskich, o którym mowa w pkt 4 - załącznik nr 11 do specyfikacji,

7) decyzją nr 827/2009 Starosty Wielickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę z dnia 11 sierpnia 2009 r. - załącznik nr12 do specyfikacji,

8) decyzją nr 24 Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę z dnia 15 lipca 2009 r. - załącznik nr 13 do specyfikacji,

9) ramowym harmonogramem robót - załącznik nr 14 do specyfikacji


5. W ramach wykonywania robót budowlanych, polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac konserwatorskich. W ramach prac konserwatorskich Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) sporządzenia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich,
2) uzgodnienia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich z Inwestorem Zastępczym i Zamawiającym,
3) uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, wydanego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,
4) wykonania prac konserwatorskich.


6. W toku prowadzenia prac ziemnych prowadzonych, w ramach wykonywania robót budowlanych, polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ścisły nadzór archeologiczny. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich zabytków archeologicznych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jeżeli w toku prac ziemnych prowadzonych w ramach wykonywania robót budowlanych, polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis, zajdzie konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania. W ramach badań archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) sporządzenia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych,
2) uzgodnienia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, z Inwestorem Zastępczym i Zamawiającym,
3) uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, wydanego
przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,
4) wykonania badań archeologicznych.

7. W toku prowadzenia robót budowlanych, polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ścisły nadzór architektoniczny. Jeżeli w toku prowadzenia robót budowlanych, polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis, zajdzie konieczność przeprowadzenia badań architektonicznych Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania. W ramach badań architektonicznych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) sporządzenia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań architektonicznych,
2) uzgodnienia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań architektonicznych, z Inwestorem Zastępczym i Zamawiającym,
3) uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań architektonicznych, wydanego
przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,
4) wykonania badań architektonicznych.

8. Wykonawca jest zobowiązany w odniesieniu do urządzeń podlegających dozorowi sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 ze zm.), dokonać w imieniu Zamawiającego zgłoszeń tych urządzeń do ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych oraz uzyskać decyzje o zezwoleniu na eksploatację tych urządzeń. Celem dokonania wpisu do ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na eksploatację, o których mowa w ust. 1, Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobie wskazanej przez Wykonawcę stosownych pełnomocnictw oraz złoży wymagane oświadczenia. W ramach wykonania przedmiotowego zadania, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania lub zmiany treści składanych w imieniu Zamawiającego wniosków oraz załączonych do nich dokumentów w zakresie wskazanym przez organy rozpatrujące przedmiotowe wnioski.

9. Po dokonaniu przebudowanych budynków nadszybia szybu Regis Wykonawca jest zobowiązany do :
1) przeprowadzenia rozruchu zamontowanych w ramach przebudowy urządzeń
i instalacji,
2) oddania urządzeń i instalacji do ruchu próbnego,
3) oddania urządzeń i instalacji do ruchu.
W ramach ruchu próbnego Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad ruchem urządzeń i instalacji. Obejmuje to także usuwanie ujawnionych usterek lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń i instalacji.

10. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi
i użytkowania urządzeń i instalacji zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach przebudowy budynków nadszybia szybu Regis. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią organizację szkoleń oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców, w celu przekazania wiedzy niezbędnej do prawidłowego użytkowania przebudowanych budynków nadszybia szybu Regis. Szkolenie będzie obejmować maksymalnie 30 osób. Szkolenia będą się odbywać zgodnie z harmonogramem i tematyką, które zostaną uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. Szkolenia odbywać się będą na terenie siedziby Zamawiającego, który zapewni odpowiednie pomieszczenie oraz infrastrukturę techniczną niezbędną do ich realizacji. Do każdego szkolenia zostaną przygotowane przez Wykonawcę materiały pomocnicze, dla każdego z uczestników szkolenia. Przeprowadzone szkolenia winny być zakończone egzaminem potwierdzającym opanowanie zakresu materiału objętego szkoleniem i wydaniem odpowiedniego świadectwa przez przeprowadzającego szkolenie.

11. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych mających za przedmiot przebudowę budynków nadszybia szybu Regis Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej, przez co należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.


III. Rozbiórka wieży wyciągowej i budynku tymczasowej maszyny wyciągowej

1. W ramach rozbiórki tymczasowej wieży wyciągowej i budynku tymczasowej maszyny wyciągowej Wykonawca jest zobowiązany do realizacji następujących zadań:
1) sporządzenia projektu rozbiórki tymczasowej wieży wyciągowej i budynku tymczasowej maszyny wyciągowej,
2) uzgodnienia projektu rozbiórki z Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli Wieliczka,
3) uzyskania wszelkich, wymaganych dla dokonania rozbiórki, uzgodnień, opinii
i sprawdzeń, w tym uzyskania opinii konserwatorskiej a jeżeli okaże się
to konieczne - pozwolenia konserwatorskiego,
4) uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, wydanego przez właściwego Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych,
5) wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce tymczasowej wieży wyciągowej i budynku tymczasowej maszyny wyciągowej.


IV. Pozwolenie na użytkowanie

1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczne decyzje o pozwoleniu
na użytkowanie budynków nadszybia szybu Regis po ich przebudowie, wydane odpowiednio przez:
1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce w związku
z obowiązkiem wynikającym z ww. decyzji nr 827/2009 Starosty Wielickiego
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę z dnia 11 sierpnia 2009 r.,
2) Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-mechanicznych w związku z obowiązkiem wynikającym z ww. decyzji nr 24 Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-mechanicznych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę z dnia 15 lipca 2009 r.

3. W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć kompletne wnioski o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce oraz Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energio-mechanicznych.

4. Celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobom wskazanym przez Wykonawcę stosownych pełnomocnictw oraz złoży wymagane oświadczenia. W ramach wykonania przedmiotowego zadania, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania lub zmiany treści składanych w imieniu Zamawiającego wniosków oraz załączonych do nich dokumentów w zakresie wskazanym przez organy rozpatrujące przedmiotowe wnioski.


V. Zasady realizacji zamówienia

V.1. Etapowanie wykonania zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w dwóch etapach:

1) Etap I - wykonanie przebudowy budynków nadszybia szybu Regis oraz dokonanie rozbiórki tymczasowej wieży wyciągowej i budynku tymczasowej maszyny wyciągowej.
2) Etap II - uzyskanie pozwoleń na użytkowanie budynków nadszybia szybu Regis po ich przebudowie.

V.2. Inwestor Zastępczy

1. Nadzór nad realizacją całości przedmiotu zamówienia będzie sprawował w imieniu Zamawiającego Inwestor Zastępczy.

2. Do obowiązków Inwestora Zastępczego należy także nadzór nad prawidłowością procedury uzyskania pozwoleń na użytkowanie wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce oraz Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pełnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych dla Inwestora Zastępczego.
O przejęciu wyżej wymienionych zadań Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.
V.3. Współpraca Wykonawcy z innymi podmiotami wykonującymi prace.

1. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z wykonawcą przebudowy podszybi
oraz zbrojenia w szybie Regis oraz z wykonawcą dostawy i montażu dźwigów osobowo - towarowych w szybie Regis.

2. W ramach współpracy z wykonawcą przebudowy podszybi oraz zbrojenia w szybie Regis Wykonawca jest zobowiązany, do wspólnego, planowania i organizowania prowadzonych robót, tak by zapewnić ich należytą koordynację. W szczególności wspólne planowanie i organizowanie prowadzonych robót ma zapewnić optymalne gospodarowanie terenem wokół budynków nadszybia szybu Regis, który będzie stanowił wspólny plac budowy.

3. W ramach współpracy wykonawca przebudowy podszybi oraz zbrojenia w szybie Regis przekaże Wykonawcy dokumentację powykonawczą zasilania placu budowy
w energię elektryczną oraz dokumentację powykonawczą podłączenia do sieci wodnej.

4. Szczegółowe zasady współpracy Wykonawcy z wykonawcą przebudowy podszybi oraz zbrojenia szybu Regis winny być ustalone w zawartym między nimi pisemnym porozumieniu, którego kopię Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu i Inwestorowi Zastępczemu.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomieszczenia maszynowni w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i instalacji elektrycznych w terminie do 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy i do jego przekazania wykonawcy dostawy i montażu dźwigów osobowo - towarowych w szybie Regis w celu wykonania głównych prac montażowych. Przekazanie maszynowni powinno się odbyć na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Główne prace montażowe będą prowadzone przez okres 4 (czterech) miesięcy od momentu przekazania pomieszczenia maszynowni.

6. Po zakończeniu głównych prac montażowych Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia prowadzenia prac związanych z instalacją zasilania i sterowania dźwigów oraz z rozruchem dźwigów, prowadzonych w pomieszczeniu maszynowni przez wykonawcę dostawy i montażu dźwigów osobowo - towarowych w szybie Regis w okresie 2 (dwóch) kolejnych miesięcy.

7. Szczegółowe zasady współpracy Wykonawcy z wykonawcą dostawy i montażu dźwigów osobowo - towarowych w szybie Regis winny być ustalone w zawartym między nimi pisemnym porozumieniu, którego kopię Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu i Inwestorowi Zastępczemu.


V.4. Harmonogram rzeczowo - finansowy. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych

1. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, do złożenia Zamawiającemu sporządzonego, w porozumieniu z Zamawiającym oraz Inwestorem Zastępczym, harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania robót
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Opracowany harmonogram rzeczowo - finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zmiana zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego wymaga ponownego zatwierdzenia.

2. Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowi załącznik nr 15 do niniejszej specyfikacji.

3. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nadszybia szybu Regis niezwłocznie
po zatwierdzeniu przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego.


V.5. Odbiory

1. W toku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia będą się odbywać:
1) odbiory wykonania robót zanikających w ramach etapu I realizacji przedmiotu umowy,
2) odbiory wykonania elementów technicznych robót w ramach etapu I realizacji przedmiotu umowy,
3) odbiór końcowy wykonania przedmiotu umowy.


V.6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres wykonywania przedmiotu zamówienia:
1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem umowy, zawartego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł (jeden milion),
2) ubezpieczenia prac budowlanych (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy), zawartego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł (jeden milion).

2. Wykonawca zobowiązany jest do odnawiania posiadanej polisy ubezpieczeniowej
lub innego dokumentu ubezpieczenia w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, przez okres wykonywania przedmiotu zamówienia.



VI. Gwarancja i rękojmia


VI.1. Gwarancja

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu
1) 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane,
2) 2 letniej gwarancji na dostarczone materiały i urządzenia. Jeżeli okres gwarancji
na zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia jest dłuższy, wówczas obowiązuje dłuższy okres gwarancji. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumenty, z których wynika zobowiązanie gwaranta.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do udziału w komisji, powołanej przez Zamawiającego, ustalającej przyczyny zgłoszenia naprawy gwarancyjnej.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy gwarancyjnej:
1) w ciągu 5 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego, w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy,
2) w ciągu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego, w przypadku wystąpienia innej awarii tj. takiej, która nie uniemożliwia korzystania z przedmiotu umowy.

5. W ramach gwarancji wszelkie naprawy winny być dokonywane niezwłocznie
tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty przystąpienia
do naprawy gwarancyjnej.

6. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy gwarancyjnej Zamawiający może dokonać naprawy we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, bez utraty prawa gwarancji.


VI.2. Rękojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5 letniej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

2. Bieg okresu rękojmi, rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.



VII. Wynagrodzenie i warunki płatności


VII.1. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Oznacza to, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć wynagrodzenie ryczałtowe lub rozwiązać umowę. W konsekwencji wynagrodzenie, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzoru umowy oraz załączników do umowy, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zatem zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na wynagrodzenie.

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia , w tym m. in. koszty użytych przez Wykonawcę materiałów, części i surowców przeprowadzonych badań, odbiorów, udziału w komisjach powołanych przez organy administracji publicznej, sporządzonych projektów, technologii, opinii, dokumentacji.


VII.2. Warunki płatności

1. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będą na podstawie:
1) faktur miesięcznych za wykonanie elementów technicznych robót w ramach etapu I realizacji przedmiotu zamówienia,
2) faktury końcowej za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, obejmującym również uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.

2. Faktury miesięczne, wystawiane będą przez Wykonawcę raz w miesiącu na koniec miesiąca kalendarzowego, w oparciu o podpisane w tym miesiącu kalendarzowym przez Inwestora Zastępczego protokoły odbiorów wykonania elementów technicznych robót.

3. Wykonawca może wystawić faktury miesięczne, w wysokości zgodnej
z wynagrodzeniem za poszczególne elementy techniczne robót, określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 14 do wzoru umowy, z zastrzeżeniem, że łączna wartość wystawionych faktur miesięcznych nie przekroczy 90% wynagrodzenia,
za całość realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Faktura końcowa, wystawiona będzie w oparciu o podpisany przez Inwestora Zastępczego, protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy, obejmujący również uzyskanie pozwoleń na użytkowanie, w wysokości 10% wynagrodzenia, za całość realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Faktury, o których mowa w pkt. 6.2.1. płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zaparafowanej przez Inwestora Zastępczego.


VIII. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji.

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452627008 (Przebudowa budynków)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 20

Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 400.000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Wiedza i doświadczenie:
udokumentowania należytego wykonania dwóch robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, spełniających następujące warunki:
1) jedna robota budowlana o wartości nie mniejszej niż 8.000.000 (osiem milionów) złotych brutto,
2) druga robota budowlana o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 (dwa miliony) złotych brutto, która została zrealizowana w odniesieniu do obiektu wpisanego do rejestru zabytków,

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1. udokumentowania że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiada:
a) uprawnienia budowlane, uzyskane w jednej z następujących postaci:
-uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 1981 r., Nr 38, poz. 229 ze zm.) lub ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1965 r. Nr 7, poz. 46 ze zm.) odpowiadające swym zakresem uprawnieniom budowlanym w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń wydawanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b) kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym w jednej z następujących postaci:
- udokumentowania co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej
na budowie przy zabytkach nieruchomych, wymaganej przepisami rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579),
- zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach do nadzorowania
i kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, uzyskanego na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz. U. z 1964 r. Nr 31, poz. 197),
- zaświadczenia o kwalifikacjach do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, uzyskanego
na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach
ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz. U. z 1994 r. Nr 16, poz. 55).
2. udokumentowania, że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku A nadszybia szybu Regis, posiada:
a) uprawnienia budowlane, uzyskane w jednej z następujących postaci: -uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- b) uprawnienia budowlane, wydane na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 1981 r., Nr 38, poz. 229 ze zm.) lub ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1965 r. Nr 7, poz. 46 ze zm.) odpowiadające swym zakresem uprawnieniom budowlanym
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wydawanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b) kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności budowlanej, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny.
3. udokumentowania, że wykonywanie prac konserwatorskich będzie się odbywać pod nadzorem co najmniej 1 osoby, posiadających tytuł zawodowy magistra, uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyciu po ukończeniu tych studiów, co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków (§ 7 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579).
4. udokumentowania że osoby, które będą pełnić funkcję kierowników poszczególnych rodzajów robót posiadają:
a) uprawnienia budowlane, uzyskane w jednej z następujących postaci:
- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej co najmniej
w ograniczonym zakresie, uzyskane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 1981 r., Nr 38, poz. 229 ze zm.) lub ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1965 r. Nr 7, poz. 46 ze zm.) odpowiadające swym zakresem uprawnieniom budowlanym w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie, wydawanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b) uprawnienia budowlane, uzyskane w jednej z następujących postaci:
- uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej co najmniej w ograniczonym zakresie, uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 1981 r., Nr 38, poz. 229 ze zm.) lub ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1965 r. Nr 7, poz. 46 ze zm.) odpowiadające swym zakresem uprawnieniom budowlanym
w specjalności telekomunikacyjnej co najmniej w ograniczonym zakresie, wydawanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
c) uprawnienia budowlane, uzyskane w jednej z następujących postaci:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 1981 r., Nr 38, poz. 229 ze zm.) lub ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1965 r. Nr 7, poz. 46 ze zm.) odpowiadające swym zakresem uprawnieniom budowlanym
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydawanym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
d) uprawnienia budowlane, uzyskane w jednej z następujących postaci:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektro-energetycznych bez ograniczeń, uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 1981 r., Nr 38, poz. 229 ze zm.) lub ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1965 r. Nr 7, poz. 46 ze zm.) odpowiadające swym zakresem uprawnieniom budowlanym
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydawanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Sytuacja ekonomiczna:
posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 1.000.000 (jeden milion) złotych.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy oraz załączników do umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie o którym mowa w ust. 2, z wyłączeniem takich zmian, których dokonanie spowodowałoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy oraz załączników do umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym między innymi w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, wyłącznie
w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn:
1) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacjach,
o których mowa w § 8 ust. 3 umowy,
2) pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych lub technologicznych, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub zwiększenie wartości użytkowej wykonanego przedmiotu umowy,
3) potrzeby wykonania przedmiotu umowy przy użyciu innych materiałów, urządzeń
lub zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 8 ust. 3 umowy. Potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy użyciu innych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych zachodzi w sytuacji gdy:
a) użycie przewidzianych w dokumentacjach, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy, materiałów, urządzeń rozwiązań technicznych lub technologicznych, groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
b) użycie innych materiałów, urządzeń lub zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub technologicznych wynika ze zmiany przepisów prawa,
4) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacjach, o których mowa w § 8
ust. 3 umowy, warunków geologicznych lub hydrogeologicznych, które groziłyby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy użyciu dotychczasowych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
5) potrzeby usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w dokumentacjach, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy,
6) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,
7) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, zawinionych
przez Zamawiającego,
8) działania siły wyższej,
9) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
3. Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy wyłącznie w zakresie terminu realizacji umowy, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn:
1) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacjach, o których mowa
w § 8 ust. 3 umowy, warunków terenowych, a w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub innych przeszkód, w tym odkryć archeologicznych i konserwatorskich,
2) udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) kolizji prowadzonych przez Wykonawcę robót, z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub osoby trzecie, inwestycjami,
4) w przypadku wystąpienia przeszkód w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, wynikających z niezałatwienia sprawy przez właściwe organy administracji publicznej w terminach przewidzianych przez przepisy prawa, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Przez niezałatwienie sprawy w terminie należy także rozumieć odmowę wydania zgody, pozwolenia, zatwierdzenia lub uzgodnienia
przez organ administracji publicznej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
5) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
6) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wystąpienie zagrożeń górniczych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy.
4. Zaistnienie, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 2 lub 3, nie powoduje powstania u żadnej ze stron umowy, roszczenia o zmianę umowy.
5. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 2 lub 3, każdej ze stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać:
1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,
2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy,
3) projekt zmiany umowy.
6. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy.
7. Zmiana umowy oraz załączników do umowy wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
8. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.
9. Zmiana umowy zostaje zawarta w dniu jej podpisania przez obie strony.
10. Przepisy zawarte w powyższych ustępach nie wykluczają dokonania nieistotnych zmian postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności dotyczących zmiany nazw stron, danych teleadresowych, itp. Do nieistotnych zmian postanowień umowy stosuje się przepisy ust. 6-9.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kopalnia-pp.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Kopalnia Soli Wieliczka Spółka Akcyjna Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka , Dział Zamówień Publicznych pokój nr A9

Data składania wniosków, ofert: 20/08/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Kopalnia Soli Wieliczka s.A. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka Sekretariat Zarządu - budynek A parter.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Podobne przetargi