159238 / 2013-04-22 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Remont barier ochronnych w obrębie mostu przez potok Świnka w miejscowości Dydnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. woj.- Sieniawa - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 208+873
Opis zamówienia
Zakres robót, który określony został w kosztorysie ofertowym (Rozdział II Załącznik Nr 1 SIWZ), w przedmiarze robót ( Rozdział III SIWZ) oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres min. 3 lat.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 159238
Data publikacji: 2013-04-22
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont barier ochronnych w obrębie mostu przez potok Świnka w miejscowości Dydnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. woj.- Sieniawa - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 208+873
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Zakres robót, który określony został w kosztorysie ofertowym (Rozdział II Załącznik Nr 1 SIWZ), w przedmiarze robót ( Rozdział III SIWZ) oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres min. 3 lat.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/08/2013
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego
w pkt. 5.2.2) Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) remontu min. 100 mb barier stalowych na obiektach mostowych uwierzytelnione dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje) - zał. nr 5 do oferty.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.3) Zamawiający uzna dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.:
Kierownik budowy - 1 osoba
a)Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub mostowej.
b)Doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach: Kierownik Robót, Kierownik Budowy
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, II piętro pok. 45
Data składania wniosków, ofert: 09/05/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 09:30
Miejsce składania:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów Parter pok.1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452211199 (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów)
Podobne przetargi
266436 / 2014-08-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1239R Majdan ÅÄ™towski - Wola Zarczycka w km 1+192 - 2+022 wraz z przepustem w km 1+192 w miejscowoÅ›ci Wola Zarczycka
304978 / 2014-09-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stalowa Wola - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 102/580 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zjazdami na przyległe nieruchomości oraz przebudową fragmentu ulicy Grabskiego.
230049 / 2010-08-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót remontowych w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12
67895 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stalowa Wola - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa ulicy Koniecpolskiego w Stalowej Woli.
200150 / 2014-06-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - Starosta Jarosławski - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu: Scalanie gruntów wsi
Bystrowice, Więckowice, Tyniowice
248169 / 2014-12-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn. Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok w miejscowości Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 12+127
325110 / 2010-10-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Utwardzenie pobocza (terenu działki nr ew. 239/1) przy ul. Zręcińskiej w Krośnie
154785 / 2011-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy - Sośnica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa dachu oraz nadbudowa istniejacego budynku DPS w Sośnicy-segment mniejszy
40092 / 2016-02-23 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Gmina Bojanów - Bojanów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kopanina i Sosnowa, Przyszów Katy oraz Kołodzieje wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Stanach ul. Sosnowa
72807 / 2014-04-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tuszów Narodowy - Tuszów Narodowy (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi gminnej nr 10 3611R Tuszów Narodowy- stadion - Jaślany w km 1+500 - 3+025
196545 / 2011-07-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALA ZOZ MSWiA W RZESZOWIE DLA POTRZEB REALIZACJI USÅUG CATERINGOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYM DOJÅšCIEM
143241 / 2013-07-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pruchnik - Pruchnik (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
65155 / 2009-04-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa mostu przez rzekę Rudnia w miejscowości Groble w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 21+592
120276 / 2015-05-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żyraków - Żyraków (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żyrakowie
290998 / 2015-10-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa) - Lubaczów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty dodatkowe na zadaniu Infrastruktura drogowa oraz wod-kan dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Technicznej w Lubaczowie polegające na Wykonaniu przepompowni wód opadowych ze zbiornika powierzchniowego wody czystej, przełożenie sieci gazowej, wykonanie oświetlenia zbiornika wód opadowych dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Technicznej w Lubaczowie
51858 / 2013-02-07 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy w Fredropolu - Fredropol (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowosiółkach Dydyńskich
144405 / 2014-07-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krzywcza - Krzywcza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi gminnej nr 1 16245 R nr ewid. 381 w km 0+000-0+600 w miejscowości Reczpol
400722 / 2013-10-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Baranów Sandomierski - Baranów Sandomierski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Oczyszczenie stawów, budowa chodników, oświetlenia na terenie Gminy Baranów Sandomierski oraz remont budynku w Markach
295860 / 2013-07-25 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Komańcza - Komańcza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane w leśnictwie Duszatyn w ramach realizacji projektu Małej Retencji Górskiej w Nadleśnictwie Komańcza w 2013 (część V); znak sprawy: SA-2715-3/13
127658 / 2014-04-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku - Polańczyk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa ścieżki dla pieszych (chodnika) wraz z oświetleniem w m-ci Polańczyk
83847 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Renowacja i naprawa elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeka Wisłoka w miejscowości Mielec - Podleszany
360568 / 2014-10-30 - Inny: spółka prawa handlowego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa Budynku Hali nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowana w ramach projektu pn.: Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego - III etap PPNT
160156 / 2009-05-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Radymno - Radymno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZEBUDOWA DROGI - ULICY SPORTOWEJ W RADYMNIE
184585 / 2014-08-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tyczyn - Tyczyn (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej Nr 108970R w Tyczynie w km 0+000-0+280
184770 / 2011-07-05 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Komańcza - Komańcza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi leśnej Wola Michowa, w leśnictwie Smolnik,
nr inw. 242/419 w km.5+000-6+000
167336 / 2010-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego Herburtów 22 w Przemyślu - roboty zewnętrzne.
192508 / 2013-05-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Baranów Sandomierski - Baranów Sandomierski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa przepustu na kanale na mostek kamienny. Wykonanie drewnianego pomostu do wodowania łodzi i wędkarstwa na stawie. Wykonanie kolumnady na koronie amfiteatru
161302 / 2015-07-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żyraków - Żyraków (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żyrakowie
12537 / 2011-01-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Strzyżowski - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Kompleksowa termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.