148262 / 2011-06-08 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy Zabierzów (Zabierzów)
Budowa Ratusza w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej, na dz. nr 411/6, 411/13, 411/14;
Etap II - roboty budowlane w zakresie montażu konstrukcji aluminiowych ścian
zewnętrznych budynku i montażu świetlików dachowych oraz innych prac określonych w przedmiarach robót.
Opis zamówienia
Budowa Ratusza w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej, na dz. nr 411/6, 411/13, 411/14;
Etap II - roboty budowlane w zakresie montażu konstrukcji aluminiowych ścian
zewnętrznych budynku i montażu świetlików dachowych oraz innych prac określonych w przedmiarach robót.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 148262
Data publikacji: 2011-06-08
Nazwa: Urząd Gminy Zabierzów
Ulica: ul. Kolejowa 11
Numer domu: 11
Miejscowość: Zabierzów
Kod pocztowy: 32-080
Województwo / kraj: małopolskie
Numer telefonu: 12 285 21 16
Numer faxu: 12 285 21 09
Adres strony internetowej: www.zabierzow.org.pl
Regon: 00055195800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Ratusza w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej, na dz. nr 411/6, 411/13, 411/14;
Etap II - roboty budowlane w zakresie montażu konstrukcji aluminiowych ścian
zewnętrznych budynku i montażu świetlików dachowych oraz innych prac określonych w przedmiarach robót.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Budowa Ratusza w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej, na dz. nr 411/6, 411/13, 411/14;
Etap II - roboty budowlane w zakresie montażu konstrukcji aluminiowych ścian
zewnętrznych budynku i montażu świetlików dachowych oraz innych prac określonych w przedmiarach robót.
Kody CPV:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 31/10/2011
Informacja na temat wadium: 30000,00
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w tych latach Wykonawca wykonał, minimum 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na montażu konstrukcji aluminiowych ścian i świetlików z oszkleniem o wartości powyżej 1,0 mln zł netto każda z nich, potwierdzone dokumentami, iż roboty te zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami:
a) kierownika budowy (robót) z uprawnieniami w spec. konstrukcyjno - budowlanej,
posiadającego aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Zawodowej,
b) projektanta z uprawn. do projektowymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
posiadającego aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Zawodowej.
Wykaz należy przygotować wg. wzoru stanowiącego zał. nr 3 Potencjał kadrowy.
Sytuacja ekonomiczna:
1. Wykonawca winien posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 250 000 zł.
2. posiadać zdolność finansową, potwierdzoną jednym z 2-ch dokumentów:
- informację z banku, potwierdzającą wielkość posiadanych środków na rachunku
bankowym w wysokości 250 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
- informację z banku potwierdzającą zdolność kredytową w wysokości 250 000 zł lub
niższą o ile suma zdolności kredytowej i posiadanych środków na rachunku
bankowym wynosi niemniej niż 250 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
Inne dokumenty potwierdzające III.5:
Wprowadzony system zarządzania jakością - aktualny certyfikat obejmujący w
szczególności wytwarzanie i montaż konstrukcji aluminiowych dla budownictwa,
poświadczający zgodność z normą ISO 9001:2008 a wystawiony przez uprawnioną na
terenie U.E. jednostkę certyfikującą.
inne_dokumenty:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1.
2. Potwierdzenie wniesienia wadium.
3. Załącznik nr 5 zatytułowany Podwykonawcy żądamy wskazania, jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć zamówienia podwykonawcy, załącza załącznik nr 5 do oferty z adnotacją nie dotyczy.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez pełnomocnika.
5. Wstępny harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy robót, przewidujący
fakturowanie robót wykonanych na budowie w cyklu miesięcznym.
Harmonogram powinien być skonstruowany tak, aby wszystkie roboty były wykonane w
terminie do 31.10.2011 r. Ostatnia faktura płatna po odbiorze końcowym stanowić musi
nie mniej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto.
6. Podpisany lub zaparafowany projekt umowy.
7. Kosztorys ofertowy z podaniem nośników cenotwórczych.
Jeżeli oferta podmiotów występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:
1) działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej
2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru.
2. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zabierzow.org.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SIWZ można uzyskać również w siedzibie Zamawiajacego, pok. nr 30 lub za pośrednictwem poczty (opłata 200 zł).
Data składania wniosków, ofert: 29/06/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy Zabierzów, Biuro Obsługi Interesanta
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
116403 / 2014-05-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Roboty budowlane: remont pomieszczenia polegający na wykonaniu zabudowy na korytarzu poziomu 5 pawilonu E w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.
211767 / 2012-10-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Rozbiórka pieców węglowych w ramach zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. Garncarskiej 21
348738 / 2009-10-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy - Raciechowice (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego na Åšrodowiskowy Dom Samopomocy w Komornikach - etap II
167997 / 2012-08-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Roboty wykończeniowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - etap III Tysiąc kamieni - Przebudowa części budynku nr 23b przy ul. Krakowskiej z dostosowaniem dla potrzeb użytkowych
37779 / 2016-04-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Luborzyca (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI W MIEJSCOWOÅšCI ZASTÓW W CELU ZMIANY SPOSOBU UÅ»YTKOWANIA BUDYNKU USÅUGOWEGO NA LOKALE SOCJALNE
120533 / 2015-08-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont sufitu podwieszonego w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie
117210 / 2013-03-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont sal rozpraw w pawilonie E oraz wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7
379278 / 2012-10-03 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Wykonanie ocieplenia dachu oraz robót wykończeniowych budynku socjalnego w m. Muszyna Złockie
90620 / 2010-03-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Nowy Targ - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.
Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 6 im Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu
160363 / 2013-08-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pałecznica - Pałecznica (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Wykonanie przebudowy sanitariatów wraz z ich dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w szkole w Ibramowicach Gmina Pałecznica
122433 / 2012-06-01 - Inny: jednostka budżetowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont 2 łazienek i 1 kantorka technicznego na parterze w budynku administracyjnym ZDW Kraków ul. Głowackiego 56.
138120 / 2010-05-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu - Oświęcim (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Modernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 3 w Oświęcimiu
112602 / 2016-05-05 - Podmiot prawa publicznego
Agencja Rozwoju Miasta S.A. - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Spoinowanie prefabrykatów w TAURON Arena Kraków
47627 / 2009-03-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Południe - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 29, ul. Dembowskiego 12 w Krakowie.
206342 / 2011-07-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zawoja - Zawoja (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont obiektu pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w Skawicy (świetlica)
182642 / 2014-05-29 - Inny: Spółka prawa handlowego
Agencja Rozwoju Miasta S.A. - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Wykonanie robót dodatkowych w Kraków Arenie Nr referencyjny: ARM/12/2014
399820 / 2011-11-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nowy Targ - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont biblioteki i świetlicy w Waksmundzie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
69070 / 2014-03-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Koniusza - Koniusza (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Odnowa centrum wsi Koniusza poprzez remont Gminnego Ośrodka Kultury
i wykonanie miejsc postojowych
249920 / 2013-06-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy w Ciężkowicach - Ciężkowice (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOÅY PODSTAWOWEJ W PÅAWNEJ
45715 / 2016-04-22 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont wraz z dostawą wyposażenia, laboratoriów o numerach 114, 115, 116 w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr zamówienia: DZP-291-1842/2016
170183 / 2012-08-06 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Prace remontowe pomieszczeń biurowych w budynku nr 6 - Żandarmeria Wojskowa w Bielsku - Białej ul. Bardowskiego 3.
326228 / 2012-08-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Zabierzów - Zabierzów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Budowa budynku Ratusza w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej, na dz. nr 411/6, 411/13, 411/14; Etap II - roboty instalacyjne i wykończeniowe Dane techniczne obiektu: pow. zabudowy - 994,07 m2, pow. użytkowa - 3.060,48 m2, kubatura: 10.470,00 m3.
56598 / 2015-03-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zawoja - Zawoja (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
PRZEBUDOWA ISTNIEJÄ„CEGO BUDYNKU GASTRONOMICZNO-SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ ZE ZMIANÄ„ SPOSOBU UÅ»YTKOWANIA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-MAGAZYNOWYCH PODDASZA NA POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA STAÅY POBYT LUDZI W ZWIÄ„ZKU Z FUNKCJÄ„ REKREACYJNO-SPORTOWÄ„ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD-KAN. I ELEKTRYCZNA
157961 / 2009-09-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Brzeska - Brzesko (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku (parter)
173590 / 2015-07-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Brzeźnica - Brzeźnica (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont budynku - punktu filialnego Szkoły Podstawowej w miejscowości Chrząstowice.