23164 / 2012-01-25 - / Gmina Stalowa Wola (Stalowa Wola)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-01-24 pod pozycją 22224. Zobacz ogłoszenie 22224 / 2012-01-24 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 23164
Data publikacji: 2012-01-25
Nazwa: Gmina Stalowa Wola
Ulica: ul. Wolności 7
Numer domu: 7
Miejscowość: Stalowa Wola
Kod pocztowy: 37-450
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 015 6433456
Numer faxu: 015 6433412
Regon: 83040908600000
Typ ogłoszenia: ZP-406
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 22224
Data wydania biuletynu: 2012-01-24
Ogłoszenie dotyczy: 0
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Miejsce składania: IV.3)
Przed wprowadzeniem zmainy:
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są
następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy 1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu,
urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w
dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie
usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na
budowie, 2) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy: a) w związku z
okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1 b) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki
podatku od towarów i usług 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a)
gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c)
zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac
budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. d) błędów w dokumentacji
projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i
naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, e) konieczności uzyskania decyzji lub
uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, f) konieczności zmiany harmonogramu
robót i finansowania, g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, h) prac lub badań
archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą
umową, i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z
realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej
realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), j) wstrzymanie realizacji robót przez
uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, k) jakiegokolwiek
opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać
Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiającego na teranie budowy. 4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na
skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 1, 2 i 4 niniejszego ustępu - i pod
warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona
Podwykonawcom, 5) zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, kierowników robót,
inspektorów nadzoru - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np.
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem
okresu na jaki została zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym
inspektorem nadzoru). 3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących
warunkach: 1) ad pkt 1) - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie
same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, 2)
ad pkt 2): - lit. a) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w niniejszej umowie, - lit. b) - od dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku od
towarów i usług (VAT) i w zakresie zmiany tej stawki. 3) ad pkt 3): - lit. a) - w zakresie
uzasadnionego interesu Zamawiającego, - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do
usunięcia skutków tego działania, - lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków
atmosferycznych, - lit. d), f), h), l), j), k) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w
prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, - lit. e), g) - o czas niezbędny do uzyskania
wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, - lit. i) - o
czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i). 4. Wszelkie zmiany niniejszej
umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
nieważności.
Po wprowadzeniu zmiany:
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są
następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy 1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu,
urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w
dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie
usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na
budowie, 2) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy: a) w związku z
okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1 b) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki
podatku od towarów i usług 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a)
gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c)
zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac
budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. d) błędów w dokumentacji
projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i
naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, e) konieczności uzyskania decyzji lub
uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, f) konieczności zmiany harmonogramu
robót i finansowania, g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, h) prac lub badań
archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą
umową, i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z
realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej
realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), j) wstrzymanie realizacji robót przez
uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, k) jakiegokolwiek
opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać
Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiającego na teranie budowy. 4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na
skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu - i pod
warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona
Podwykonawcom, 5) zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, kierowników robót,
inspektorów nadzoru - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np.
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem
okresu na jaki została zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym
inspektorem nadzoru). 3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących
warunkach: 1) ad pkt 1) - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie
same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, 2)
ad pkt 2): - lit. a) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w niniejszej umowie, - lit. b) - od dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku od
towarów i usług (VAT) i w zakresie zmiany tej stawki. 3) ad pkt 3): - lit. a) - w zakresie
uzasadnionego interesu Zamawiającego, - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do
usunięcia skutków tego działania, - lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków
atmosferycznych, - lit. d), f), h), l), j), k) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w
prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, - lit. e), g) - o czas niezbędny do uzyskania
wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, - lit. i) - o
czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i). 4. Wszelkie zmiany niniejszej
umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
nieważności.
Podobne przetargi
202965 / 2011-07-26 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Starostwo Powiatowe - Przeworsk (podkarpackie)
CPV: -
79181 / 2009-05-22 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gmina Miasto Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: -
39652 / 2014-02-04 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zespół Szkół w Czudcu - Czudec (podkarpackie)
CPV: -
304126 / 2012-08-17 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Województwo Podkarpackie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: -
126644 / 2012-04-20 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: -
66637 / 2009-04-24 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Starosta Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: -
264891 / 2012-12-13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: -
121941 / 2015-08-17 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: -
121165 / 2011-04-21 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lutowiska - Lutowiska (podkarpackie)
CPV: -
54841 / 2009-03-25 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: -
213520 / 2013-06-04 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zespół Opieki Zdrowotnej - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: -
219815 / 2012-10-16 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Åukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: -
197223 / 2012-09-13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: -
239003 / 2012-11-13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Åukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: -