517086 / 2013-12-12 - Administracja samorządowa / Gmina Połczyn-Zdrój (Połczyn-Zdrój)
Pełnienie czynności Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj p.n.: Przebudowa z rozbudową budynku dawnego kina GOPLANA na Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca pełnieniu czynności Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj p.n.: Przebudowa z rozbudową budynku dawnego kina GOPLANA na Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja;
Działanie 5.5 Rewitalizacja; Poddziałanie 5.5.2; Inicjatywa JESSICA
Roboty budowlane związane z realizacją Kontraktu będą realizowane przez Wykonawcę, który został już wyłoniony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym przez Zamawiającego.
ETAPY REALIZACJI USŁUG
Realizacja usług Inżyniera Kontraktu będzie odbywać się etapami:
Etap 1 - poprzedzający rozpoczęcie robót budowlanych - współpraca z
Zamawiającym i Projektantem w procesie projektowania a następnie
sprawdzenie i zatwierdzenie pełnej dokumentacji projektowej,
Etap 2 - nadzorowanie, koordynacja, rozliczanie robót budowlanych oraz
sprawozdawczość rzeczowo - finansowa,
Etap 3 - rozliczenie Projektu i sporządzenie sprawozdania końcowego zgodnie z
wymogami Instytucji udzielającej pożyczki - Banku Ochrony Środowiska
S.A. Miejskich Projektów Rewitalizacyjnych pełniącego dla Inicjatywy
JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 rolę Funduszu Rozwoju
Obszarów Miejskich.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU obejmuje w szczególności:
1. OBOWIĄZKI OGÓLNE
1.1. zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, zgodnie z przepisami polskiego prawa, regulaminem finansowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Miejskich Projektów Rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz wytycznymi RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczącymi informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ.
1.2. nadzór finansowy i prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków własnych Zamawiającego oraz środków pozyskanych na realizację inwestycji przez Zamawiającego tj. środków pochodzących w ramach pożyczki JESSICA z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
1.3. zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
1.4. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
1.5. działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji,
1.6. zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
1.7. egzekwowanie warunków zawartej umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego,
1.8. przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, sprawozdań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących przedmiotową inwestycję oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją,
1.9. udział w mediacjach i rozjemstwie w sporach, tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udziału w spotkaniach, posiedzeniach,
1.10. prowadzenie szczegółowych rozliczeń zaawansowania robót i dostaw wraz z przyporządkowaniem ich do poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo - finansowego,
1.11. sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzoru nad robotami przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy tj. Kierownika Zespołu Inżyniera Kontaktu, Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych, Inspektora Nadzoru robót sanitarnych, Inspektora Nadzoru robót elektrycznych, Specjalisty ds. akustyki i zapewnienia ich obecności na terenie budowy przez cały czas wykonywania robót budowlano - montażowych, minimum 2 godz. dziennie przez wszystkie dni wykonywania tych robót,
1.12. pełne rozliczenie inwestycji zgodnie z wymogami instytucji udzielającej pożyczki tj. Bank Ochrony Środowiska S.A. pełniącym dla Inicjatywy JESSICA w RPO WZ rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 517086
Data publikacji: 2013-12-12
Nazwa: Gmina Połczyn-Zdrój
Ulica: Plac Wolności 3-4
Numer domu: 3-4
Miejscowość: Połczyn-Zdrój
Kod pocztowy: 78-320
Województwo / kraj: zachodniopomorskie
Numer telefonu: 94 3666100
Numer faxu: 94 3666105
Adres strony internetowej: www.polczyn-zdroj.pl
Regon: 00052388000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie czynności Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj p.n.: Przebudowa z rozbudową budynku dawnego kina GOPLANA na Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca pełnieniu czynności Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj p.n.: Przebudowa z rozbudową budynku dawnego kina GOPLANA na Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja;
Działanie 5.5 Rewitalizacja; Poddziałanie 5.5.2; Inicjatywa JESSICA
Roboty budowlane związane z realizacją Kontraktu będą realizowane przez Wykonawcę, który został już wyłoniony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym przez Zamawiającego.
ETAPY REALIZACJI USŁUG
Realizacja usług Inżyniera Kontraktu będzie odbywać się etapami:
Etap 1 - poprzedzający rozpoczęcie robót budowlanych - współpraca z
Zamawiającym i Projektantem w procesie projektowania a następnie
sprawdzenie i zatwierdzenie pełnej dokumentacji projektowej,
Etap 2 - nadzorowanie, koordynacja, rozliczanie robót budowlanych oraz
sprawozdawczość rzeczowo - finansowa,
Etap 3 - rozliczenie Projektu i sporządzenie sprawozdania końcowego zgodnie z
wymogami Instytucji udzielającej pożyczki - Banku Ochrony Środowiska
S.A. Miejskich Projektów Rewitalizacyjnych pełniącego dla Inicjatywy
JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 rolę Funduszu Rozwoju
Obszarów Miejskich.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU obejmuje w szczególności:
1. OBOWIĄZKI OGÓLNE
1.1. zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, zgodnie z przepisami polskiego prawa, regulaminem finansowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Miejskich Projektów Rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz wytycznymi RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczącymi informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ.
1.2. nadzór finansowy i prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków własnych Zamawiającego oraz środków pozyskanych na realizację inwestycji przez Zamawiającego tj. środków pochodzących w ramach pożyczki JESSICA z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
1.3. zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
1.4. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
1.5. działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji,
1.6. zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
1.7. egzekwowanie warunków zawartej umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego,
1.8. przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, sprawozdań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących przedmiotową inwestycję oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją,
1.9. udział w mediacjach i rozjemstwie w sporach, tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udziału w spotkaniach, posiedzeniach,
1.10. prowadzenie szczegółowych rozliczeń zaawansowania robót i dostaw wraz z przyporządkowaniem ich do poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo - finansowego,
1.11. sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzoru nad robotami przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy tj. Kierownika Zespołu Inżyniera Kontaktu, Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych, Inspektora Nadzoru robót sanitarnych, Inspektora Nadzoru robót elektrycznych, Specjalisty ds. akustyki i zapewnienia ich obecności na terenie budowy przez cały czas wykonywania robót budowlano - montażowych, minimum 2 godz. dziennie przez wszystkie dni wykonywania tych robót,
1.12. pełne rozliczenie inwestycji zgodnie z wymogami instytucji udzielającej pożyczki tj. Bank Ochrony Środowiska S.A. pełniącym dla Inicjatywy JESSICA w RPO WZ rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich.
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715300002 (Doradcze usługi budowlane)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
715400005 (Usługi zarządzania budową)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 31/08/2015
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania powyższego warunku
Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - świadczył co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego (lub równoważnej) przy realizacji inwestycji w zakresie obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł brutto, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i zamawiającego.
Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 10 SIWZ
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania powyższego warunku
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował następującymi osobami legitymującymi się kwalifikacjami
zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia:
a. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, posiadającą wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe , w tym na co najmniej 1 inwestycji jako Inżynier Rezydent, Inżynier Kontraktu, Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu, Kierownik Zespołu Inspektora Nadzoru lub funkcji równoważnej.
UWAGA: funkcję tą może pełnić także jedna z osób wymieniona w pkt b, c, d, e lub f i łączyć ją ze swoimi odrębnymi obowiązkami w ramach niniejszej inwestycji.
b. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót, w tym co najmniej dwie inwestycje obejmujące budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów kubaturowych.
c. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora w zakresie robót instalacyjnych sanitarnych, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót w zakresie branży sanitarnej,
d. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót,
e. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję specjalisty w zakresie akustyki, posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności akustycznej, wibroakustycznej lub pokrewnej.
Wymagane doświadczenie - udział w adaptacjach akustycznych minimum jednej sali operowej, teatralnej, kinowej itp. o wielkości dla minimum 250 osób,
f. jedną osobą na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń - posiadającą wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe w rozliczeniu przynajmniej jednej zakończonej inwestycji o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł brutto współrealizowanej ze środków unijnych.
Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 10 SIWZ
Sytuacja ekonomiczna:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 10 SIWZ
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1) Dokumenty potwierdzające uprawnienie (pełnomocnictwo) osób podpisujących ofertę. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
2) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ;
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia,
b) zmiany sposobu i terminów płatności:
- z uwagi na nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,
- z uwagi na podpisanie aneksu do umowy pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA,
- z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych,
- z uwagi na inne okoliczności korzystne dla Zamawiającego
c) innych postanowień umowy z uwagi:
- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
- zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,
- zmiany podwykonawców,
d) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
- następstwem działań administracyjnych (np. koniecznością uzyskania wyroku
sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie
przewidziano na etapie zawarcia umowy lub
- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków
klimatycznych lub
- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
- koniecznością przerwania robót z uwagi na wystąpienie obiektywnych
przyczyn technicznych lub
- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę lub
- innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub
- podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji, zmieniającego zasady i
terminy jej realizacji.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych tele-adresowych, zmiany osób wskazanych w umowie.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.polczyn-zdroj.pl/bip/zamowienia
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Plac Wolności 3-4
78-320 Połczyn-Zdrój
Data składania wniosków, ofert: 23/12/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Plac Wolności 3-4
78-320 Połczyn-Zdrój
Sekretariat
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Zamawiający realizuje niniejsze zamówienie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja;
Działanie 5.5 Rewitalizacja; Poddziałanie 5.5.2; Inicjatywa JESSICA
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
335924 / 2009-09-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Dziwnów - Dziwnów (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą:
Przebudowa promenady widokowej oraz ciągów pieszych od ul. Parkowej do ul. Żeromskiego, budowa węzłów sanitarnych przy zejściach na plażę oraz budowa oświetlenia w miejscowości Dziwnów
395420 / 2014-12-02 - Inny: Państwowa osoba prawna
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonanie usług sprawowania nadzoru nad zadaniami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonymi na terenie działania Zamawiającego w zakresie Prawa budowlanego w 2015 roku. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.23.2014
252072 / 2010-08-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Postomino - Postomino (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi pelnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postominio
335852 / 2009-09-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lipiany - Lipiany (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy realizacji zadania pn. Budowa hali rekreacyjno-sportowej przy ul. Kopernika w Lipianach
274175 / 2012-12-31 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ul. Bohaterów Warszawy 42. Znak sprawy ZP-2151-25/2012
40406 / 2010-02-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Dziwnów - Dziwnów (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą:
Przebudowa promenady widokowej oraz ciągów pieszych od ul. Parkowej do ul. Żeromskiego, budowa węzłów sanitarnych przy zejściach na plażę oraz budowa oświetlenia w miejscowości Dziwnów
225309 / 2011-08-23 - Podmiot prawa publicznego
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółce z o.o. w Koszalinie nad modernizacją pomieszczeń warsztatowych i dachów budynków MZK Spółki z o.o. w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 9
144431 / 2010-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Resko - Resko (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu boisk przy gimnazjum w Resku
290738 / 2010-09-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Postomino - Postomino (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postomino
357992 / 2013-09-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Dziwnów - Dziwnów (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad realizacjÄ… inwestycji Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociÄ…gowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w ÅukÄ™cinie
189864 / 2010-06-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Postomino - Postomino (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Pałowo i Nosalin
235640 / 2012-07-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stepnica - Stepnica (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonywanie usług Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu :
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy
1910 / 2014-01-02 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa wykonania czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na rzecz Zamawiającego w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSW w Szczecinie - Dobudowa i przebudowa Izby przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium
185426 / 2013-05-10 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski - zadania:
KPP Choszczno-budowa nowej siedziby, ul. Boh. Warszawy
182602 / 2012-05-31 - Inny: jednostka organizacyjna powiatu
Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:Przebudowa mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z wraz z dojazdami
103684 / 2013-03-14 - Podmiot prawa publicznego
Szczecińskie Centrum Renowacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE FUNKCJI
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
NAD REALIZACJÄ„ INWESTYCYJI POLEGAJÄ„CEJ NA PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE I NADBUDOWIE KAMIENICY POÅOÅ»ONEJ W KWARTALE NR 21
PRZY UL. KS. BOGUSÅAWA X 51 W SZCZECINIE
79184 / 2014-03-10 - Inny: Państwowa osoba prawna
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
WYKONANIE USÅUG SPRAWOWANIA NADZORU NAD ZADANIAMI ZWIÄ„ZANYMI Z GOSPODAROWANIEM NIERUCHOMOÅšCIAMI BĘDÄ„CYMI W ZASOBIE WÅASNOÅšCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA POÅÓŻONYMI NA TERENIE DZIAÅANIA ODDZIAÅU ZAMAWIAJÄ„CEGO W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO W 2014 R.
269704 / 2013-07-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Postomino - Postomino (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
UsÅ‚ugi peÅ‚nienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa ulicy ÅÄ…kowej oraz budowa ulicy Letniskowej w miejscowoÅ›ci JarosÅ‚awiec
152792 / 2014-05-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Postomino - Postomino (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Królewo
445248 / 2009-12-30 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miasta i Gminy w Barlinku - Barlinek (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania
Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno - socjalnym przy ul. Sportowej - Etap I
25385 / 2010-02-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu - Białogard (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zadania pn. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Białogardzie
90743 / 2013-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Cedynia - Cedynia (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonywanie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym: Stworzenie w centrum Cedyni miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji społecznej
28560 / 2010-02-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stepnica - Stepnica (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na:
1) Przebudowie i modernizacji plaży publicznej w Stepnicy,
2) Rozbudowie i modernizacji przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy
190911 / 2012-09-05 - Inny: Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: Kompleksowej renowacji zabudowy kwartału 40: pomiędzy ul. Obrońców Stalingradu i Śląską w Szczecinie
471734 / 2013-11-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Postomino - Postomino (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa wiaty rekreacyjnej z elementami małej architektury w miejscowości Postomino (etap I)
360033 / 2008-12-11 - Podmiot prawa publicznego
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółce z o.o. w Koszalinie nad budową stacji paliw płynnych i dystrybucji autogazu przy ulicy Władysława IV-go w Koszalinie.
210415 / 2012-10-03 - Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku biurowego - siedziby TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej w Szczecinie